合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編給大家帶來的合同的范文模板，希望能夠幫到你喲!

維修合同判決書篇一

乙方(托修方)：

甲乙雙方經友好協商，就機械維修事宜訂立此維修服務合同，具體相關條款如下：

(一)甲方應當向乙方明示維修工時定額和收費標準，并保證具備與維修業務相適應的設施和技術力量。

(二)甲方維修機械應當執行國家有關技術標準、規范，遵守雙方約定，保證維修質量。

(三)甲方應當向乙方如實說明維修配件的真實質量狀況。甲方使用可再利用舊配件進行維修時，應當征得乙方同意，并保證安全性能符合國家有關技術標準。

(四)在維修質量保證期內，托修機械出現維修質量問題的，甲方應當免費返修。返修后維修質量保證期自返修竣工交付日起重新計算。因維修質量問題給乙方造成人身傷害或財產損失的，甲方應當承擔賠償責任，但《維修單》上載明的乙方拒修項目造成的除外。

(五)在維修質量保證期內，托修機械因同一故障或維修項目經兩次維修仍不能正常使用的，甲方應當負責聯系其他維修企業，并承擔相應的維修費用。

(一)乙方有權監督甲方按照約定提供維修服務。

(二)甲方在維修過程中需要乙方提供協助的，乙方應當履行協助義務。

此次維修費共計人民幣________元整(大寫)(小寫：rmb4264.00)。

(一)甲方未按照約定時限完成維修的，應當按照約定標準支付違約金，并賠償由此給乙方造成的損失。

(二)乙方自約定竣工交付之日起滿七日仍未驗收的，自第八日起應當按照約定標準支付違約金。

(三)乙方無正當理由遲延支付維修費用的，甲方可行使留置權并通知乙方，乙方應當按照約定標準支付違約金。

(四)甲方使用無生產廠名、無廠址、無產品合格證的配件的，乙方有權解除合同。甲方應當在二日內退回托修機械，雙倍賠償相應的維修費用。因甲方上述行為造成托修機械損壞的，甲方還應當承擔賠償責任。

(五)未經乙方同意，甲方擅自將全部或部分維修工作轉托他人的，乙方有權解除合同。甲方在接到解除合同的通知后二日內，應當退回托修機械并返還乙方已經支付的款項。因擅自轉托行為造成托修機械損壞的，甲方還應當承擔賠償責任。

本合同項下發生的爭議，由承托修甲乙雙方協商解決，協商或調解解決不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟或依據另行達成的仲裁條款或仲裁協議申請仲裁。

甲方簽章：

乙方簽章：

簽訂日期：

維修合同判決書篇二

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

工程項目：

甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同，以便共同遵守。

第一條：工程概況

1.工程地址：___________________________________

2.居室規格：房型______層(式)______室______廳______廚______衛，總計施工面積____________平方米。

3.施工內容：詳見本合同附件(一)《家庭裝潢施工內容單》和施工圖。

4.委托方式：____________________________________________

5.工程開工日期：______年______月______日

6.工程竣工日期：______年______月______日

工程總天數：________天

第二條：工程價款

工程價款(金額大寫)___________________元，詳見本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預算表》。

1、材料款__________元;2、人工費__________元;

3、設計費__________元;4、施工清運費__________元;

5、搬卸費__________元;6、管理費__________元;

7、其他費用(注明內容)______________元。

第三條：質量要求

1.工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。

2.工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關規定執行。

3.施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。

4.凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。

5.甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

第四條：材料供應

1.乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的雙倍價款補償給甲方。

2.乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

3.甲方負責采購供應的材料、設備，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

第五條：付款方式

1.合同一經簽訂，甲方即應付100%工程材料款和施工工費的50%;當工期進度過半(年月日)，甲方即第二次付施工工費的40%.剩余10%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。(注：施工工費包括人工費)。

甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。

2.工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。

3.甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

4.甲方在居室裝潢中，如向銀行按揭，須將按揭的憑證及相關文件(復印件)交給乙方。

第六條：工程工期

1.如果因乙方原因而延遲完工，每日按工費的1%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款中人工費的1%作為誤工費支付給乙方元。

2.由甲方自行挑選的材料、設備，因質量不合格而影響工程質量和工期，其返工費由甲方承擔，由于乙方施工原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

3.在施工中，因工程質量問題、雙方意見不一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應主動要求有關部門調解或仲裁部門協調、處理，盡快解決糾紛，以繼續施工。

4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。

5.施工中，甲方未經乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內容所引起的質量問題和延誤工期，甲方自負責任。

第七條：工程驗收

1.工程質量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。雙方辦理工程結算和移交手續。

2.乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應在三天內前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。甲方自行搬進入住，視為驗收合格。

3.甲方如不能在乙方指定時限內前來驗收，應及時通知乙方，另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方的看管費和相關費用。

第八條：其他事項

1.甲方責任

1)必須提供經物業管理部門認可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖，或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖，并向乙方進行現場交底。

2)二次裝飾工程，應全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設物等，須采取必要的保護措施，均需與乙方辦理手續和承擔費用。

3)如確實需要拆、改原建筑物結構或設備、管線，應向所在地房管部門辦理手續，并承擔有關費用。施工中如需臨時使用公用部位，應向鄰里打好招呼。

2.乙方責任

1)應主動出示企業營業執照、會員證書或施工資質;經辦業務員必需有法人代表的委托證書。

2)指派一名工作人員為乙方工地代表，負責合同履行，并按合同要求組織施工，保質保量地按期完成施工任務。

3)負責施工現場的安全，嚴防火災、佩證上崗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發生而影響他人。萬一發生，必需盡快負責修復或賠償。

4)嚴格履行合同，實行信譽工期，如果因延遲完工，如脫料、窩工或借故誘使甲方墊資，舉查后均按違約論處。

5)在裝潢施工范圍內承擔保修責任，保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為12個月。

第九條：違約責任

合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應進行補償。

第十條：爭議解決

本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

第十一條：合同的變更和終止

1.合同經雙方簽字生效后，雙方必需嚴格遵守。任何一方需變更合同的內容，應經雙方協商一致后重新簽訂補充協議。如需終止合同，提出終止合同的一方要以書面形式提出，應按合同總價款的10%交付違約金，并辦理終止合同手續。

2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議后，可視為本合同解除。

第十二條：合同生效

1.本合同和合同附件向雙方蓋章，簽字后生效。

2.補充合同與本合同具有同等的法律效力。

3.本合同(包括合同附件、補充合同)一式份，甲乙雙方各執份。

甲方(業主)：(簽章)乙方：(簽章)

住所地址：企業地址：

郵政編碼：郵政編碼：

工作單位：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

電話：電話：

簽約地址：簽約日期：

房屋精簡維修雙方合法合同范文2

發包方（甲方）：__________________

承包方（乙方）：__________________

為規范家庭室內裝修的施工，保護雙方的合法權益，現根據《中華人民共和國經濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》以及其它有關法律、法規規定的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成如下協議，共同遵守。

一、概況

1、甲方裝修住房系合法居住。

乙方為本?。ㄊ校┚哂薪ㄖb飾資質、并經工商行政管理機關核準登記的企業法人、其他經濟組織、個體工商戶。

2、裝修施工地點：______市______區（縣）______路（村）______巷______號______樓______層______室。

3、住房結構：______.

4、裝修施工內容：

室別部位裝修內容及要求備注。

5、承包方式：______.

6、總價款：______元（其中人工費______元，材料費______元，詳見清單。）

7、工期：自______年______月______日開工，至______年______月______日竣工。

二、關于材料供應的約定

1、甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格和產品，并應按時供應到現場。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管。由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、乙方采購的材料

乙方應向甲方提交購貨發票，并均應用于本合同規定的民宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定的'，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。如乙方提供的材料系偽劣商品的，應按提供材料價款的以倍補償給甲方。乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

三、關于工程質量及驗收的約定

1、本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》和省主管部門制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

2、本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

3、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5、工程竣工后，乙方應通知甲方驗收是，甲方自接到驗收通知日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內不能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

四、有關安全生產和防火的約定

甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故的發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、關于工程價款及結算的約定

1、合同簽訂后，甲方支付總價款的______%，計______元；

______年______月______日前，甲方支付總價款的______%，計______元；______年______月______日前，甲方支付部價款的______%，計元；______年______月______日前，甲方支付總價款的______%，計______元；尾款______，甲方應在本工程竣工驗收后合格后日內一次付清。

2、乙方施工中甲方要求增加工作量或中途改變施工內容、要求，甲方應另行支付費用，工期順延。

3、雙方款項往來，均應出具發票（或收據）。

六、其它

（一）甲方工作

1、甲方應在開工前天，向乙方提供經房管部門或物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電、等必備設備，并說明使用注意事項。

2、做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等協調工作。

3、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

（二）乙方工作

1、參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

2、指派______（姓名）為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3、未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆原有建筑結構及各種設備管線。

4、乙方在其裝飾施工范圍內承擔保修責任，保修期自本工程竣工甲方驗收合格之日起個月。

七、違約責任

1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方支付乙方______元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的______%支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已累計付款額的______%支付違約金。逾期______天以上的，乙方應將甲方已支付的全部款項如數退還給甲方。

3、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和其他物品，如有損壞，應照價賠償。

4、甲方未辦理任何手續，要求乙方拆改原有建筑結構及設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并承擔損失。

5、未經甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑結構或設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔損失。

八、糾紛處理方式

1、本合同履行期間雙方發生爭議時，在不影響工程進度前提下，雙方可采取協商解決或請裝飾施工住房所在地的建設行政主管部門或消費者協會調解。

2、當事人不愿通過協商、調解解決或協商、調解解決不成時，對本合同在執行中發生的爭議雙方同意由——仲裁委員會仲裁（當事人未約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴）。

九、其它約定

本協議一式______份，甲，乙雙方各執______份，具有同等法律效力。

甲方（簽章）__________________

乙方（蓋章）__________________

日期：______年______月______日

維修合同判決書篇三

發包方： （簡稱甲方） 承包方： （簡稱乙方）

中鐵六局呼和樞紐項目部第三架子隊辦公樓、宿舍樓、食堂因老舊，嚴重影響各項工作的開展。為營造良好的辦公、用餐、住宿環境，提高效能建設，進一步規范標準化建設，甲方決定將中鐵六局呼和樞紐項目部第三架子隊辦公樓、宿舍樓、食堂進行維修。現依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》，結合本工程具體情況，經雙方協商，在自愿的基礎上訂立以下施工合同，以便共同遵守，明確責任。

一、工程地點：金川電力學院南門西100米路南山海羊絨院內

二、維修內容及造價

維修內容：

1、刮膩子8元/㎡；

2、水暖維修更換，每人每天400元；

3、廚房接三相電，辦公樓接熱水器，維修線路，更換開關和燈；

4、安裝廚房排風設備；

5、更換地磚，維修道牙子，辦公樓、宿舍樓外墻維修；

6、清理辦公樓、宿舍樓、餐廳垃圾，擦玻璃；

維修價格：

1、以實際工程量進行結算；

三、承包方式：包工

四、施工期限：自20xx年 8 月 28 日至 9 月 8 日止，共計 12 日。如遇不可抗力原因，經雙方確認后可順延。

五、工程質量要求

1、乙方必須嚴格按承諾的質量標準施工，未達到標準的要立即整改，以確保工程質量。

六、甲方工作

1、及時提供具備開工條件的施工場地，協調乙方進場、施工用水、電問題；

2、指定專人負責施工現場監督、指揮、協調工作。

七、乙方工作

1、明確項目負責人負責現場施工，嚴格按規范施工，完成工程的全部內容，乙方盡可能克服現場施工遇到的困難，以確保按期完工；

2、施工時發生的一切安全責任與甲方無關，由乙方負責；

八、甲方在施工過程中對原有設計進行變更或乙方提出合理化建議得到甲方認可的，應有批準手續或書面通知書，由此產生的費用和工期問題，雙方商定后按實增減。

九、違約責任

1、乙方在施工期內不按規定作業，甲方可要求整改；

2、甲方不得無故拖欠乙方維修款。

十、此協議一式三份，甲乙雙方各持一份、存檔一份。

十一、本合同未盡事宜由甲乙雙方協調解決。本合同在履行過程中甲乙發生爭議，可由雙方協商解決，協商一致不成的，可以訴訟解決。在協商或訴訟期間，不涉及爭議的部分條款應繼續履行；

十二、本合同自雙方簽字之日起生效，工程竣工驗收并付清工程款合同效力自然終止。

甲方: 乙方：

簽字蓋章： 簽字蓋章：

維修合同判決書篇四

甲方(全稱)：

乙方(全稱)：

甲乙雙方根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，將寧鄉經濟開發區怡寧新村商住樓及水平安置房的維修承包給乙方并達成如下幾點：

一、 維修工程內容及要求

1、 乙方接到甲方或社區物業公司的維修聯系單后，在條件容許的情況下，1天之內組織人員或設備進行維修，維修完畢邀請甲方和物業公司共同驗收，并形成驗收文件用于結算。

2、對已入住的客戶維修，要求維修完畢后客戶簽字認定。

3、乙方不在約定期限內派人維修的，甲方可以委托他人修理。

4、發生緊急搶修事故的，乙方在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

二、工程質量保修范圍和內容

乙方按相關規定對已維修工程進行保修，在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔已維修工程質量保修責任，按建設部《房屋建筑工程質量保修辦法》執行并約定已維修工程(同一位置)的質量保修期如下：

1、屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房屋和外墻面的防滲漏為5年;

3、裝修工程為2年;

4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

5、供熱與供冷系統為2個采暖期、供冷期;

6、住宅社區內的給排水設施、道路等配套工程為2年;

7、其它項目保修期限約定如下：

質量保修期自工程驗收合格之日起計算。

三、甲乙雙方的權利與義務

(一) 甲方的權利與義務

1、 由甲方工程師共同配合乙方施工，行使合同約定的職權，向乙方發出指令及其簽證，確保工程的順利進行。

2、 現場確定施工范圍核實工程量。

3、 組織相關單位進行驗收，評定質量標準。

4、 按合同約定的期限支付工程款。

5、 負責各部門的關系協調。

(二) 乙方的權利與義務

1、 提供相關的施工方案。

2、 按建筑規范進行施工管理，嚴格按已定方案及施工操作規范施工，確保工程質量。

3、 抓好安全生產，嚴防事故發生，因安全事故或責任事故所造成的損失和影響由乙方負責。

4每日完工后必須保證環境整潔、干凈。

四、維修計價及費用支付

維修按每處單獨計價，費用由甲方會同物業參考市場行情進行共同定價，每月匯總后進行結算，預留5%作為質保金，驗收合格一個月復查合格后支付。

五、維修費用

維修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

六、違約責任

甲乙雙方務必嚴格履行合同的所有條款，不得違約，否則，

另一方有權利追求其違約責任，并處以工程總價款的10%作為違約賠償。

下列情況為違約：

1、 不按規定的方案和質量標準施工，造成質量低劣。

2、 不能在規定的期限內完成工程任務。

3、 現場管理混亂，受到有關職能部門的批評處罰。

七、 本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，甲乙雙方簽字或蓋章生效，本項工程全面竣工驗收合格并結清工程款帳目后自行終止。

發 包 人(公章)： 承 包 人(簽字)：

法定代表人(簽字)： 身份證號碼：

委托代理人(簽字)：

年 月 日 年 月 日

維修合同判決書篇五

甲方：

乙方：身份證號：

甲方因生產、銷售需要3噸叉車4部，經與乙方友好協商，由乙方自備叉車承包甲方叉車進出庫所有工作，并達成協議如下：

一、叉車選擇范圍：合力、杭叉、龍工品牌；

二、叉車成新度：全新；

三、叉車作業范圍：甲方工廠所需叉車的主要工作為轉產品、裝車、卸車、裝模具、整理等，乙方應確保所有叉車全天候按甲方要求作業。

四、承包費用：24小時運轉的叉車每一部月承包費1萬元，12小時運轉的叉車3部每月承包費9000元，（工作時間定為8：00-20:00）；按月以人民幣結算，每月月底前支付上兩個月承包費用（如3月31日支付1月承包費，4月30日支付2月承包費用）。

五、雙方的權利和義務

（一）、甲方的權利和義務；

1、甲方免費提供乙方叉車工作所需燃油，但加油時間定為每天的中午1點到2點，全天加油一次。

2、甲方免費為乙方工作人員提供住宿，電費由乙方自行承擔；

3、甲方為乙方工作人員提供與甲方員工一樣的伙食標準；

4、甲方對乙方工作職責和范圍有權進行指導，如乙方有違規作業行為，甲方有權制止及獎罰，按《叉車管理規定》處理；

（二）、乙方的權利和義務；

1、乙方負責聘請叉車司機，叉車司機的工資及其他費用都由乙方負責，叉車司機的人身意外保險由甲方協助辦理，費用由乙方承擔，且叉車人員聘用關系與甲方無關；

2、乙方叉車司機應持證上崗，確保行車安全。如工作中發生安全事故，該事故責任與甲方無關，若事故對甲方造成損失，則乙方必須承擔損失賠償；

3、叉車的維修、保養由乙方自負，費用由乙方自行承擔；

4、如叉車出故障無法正常工作，乙方可自行調劑叉車工作，確保甲方生產需要，如影響甲方生產，乙方應在1小時內自請叉車到崗，且請車費用由乙方自行承擔；

5、在工作時間內，乙方叉車及叉車工必須保證在廠隨叫隨到，如出現一次人員不到位的情況，每次罰款1000元，如每月有兩次人員不到位的情況，甲方有權單方面終止合同；

6、嚴禁乙方叉車私自出廠，私自用車，否則甲方可對乙方進行1000元的處罰；

7、乙方人員應遵守甲方廠規廠紀，違章違紀按章處罰。

六、違約條款；

1、甲方必須保證叉車全天候正常作業，如因乙方原因無法作業影響甲方正常生產、工作，則甲方視情節嚴重可進行罰款或立即解除合約，并要求乙方承擔相應的損失；

2、乙方人員應服從甲方相關人員指揮，隨叫隨到，如不服從且影響惡劣，則甲方可立即解除合約，并要求乙方承擔損失；

3、如甲方故意刁難或停止乙方的作業，致使乙方無法正常工作，

甲方應賠償由此造成的經濟損失給乙方；

4、甲方本合同上述方式結清乙方的承包費，如違約，則每天以5%計算，違約金最高不高于承包本金的20%。

七、合同期限：該合同從20xx年5月1日起執行，有效期限為1年，合同期滿，乙方在同等條件下有優先續簽合同的權利，如遇特殊情況，雙方可協商提前解除合約，但必須提前一個月通知對方。

八、本合同在執行中發生爭議，甲乙雙方應協商解決，解決不成時，甲乙雙方向工作所在地法院提起訴訟。

九、未盡事宜，甲乙雙方可另行補充協議，補充協議與正式合同具有同等法律效力。

十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章后生效。

甲方： 乙方：

法定代表人或委托授權人：

20xx年月 日 20xx年月 日

維修合同判決書篇六

本協議由以下雙方當事人在_________簽訂：

甲方：_________（以下簡稱甲方）

住所：_________市_________區_________路_________號 乙方：_________（以下簡稱乙方）

住所：_________市_________區_________路_________號

1．甲方為本次要維修的房屋的所有人，有權對此房屋進行維修；

2．乙方已取得相應的施工資質，為有權從事房屋維修的企業，目前合法存續。

為明確雙方本次房屋維修行為的權利義務，甲乙雙方本著公平合理、等價有償的原則，并根據有關法律法規，制訂本協議，以資共同遵守。

第一條 甲方決定將位于西寧市浦寧之珠上人屋面，建筑面積_________平方米由乙方來進行維修，乙方同意進行維修。

第二條 甲方保證其有權對上述房屋進行維修。

第三條 乙方保證其具有房屋維修的資格證照。

第四條 乙方本次為甲方的房屋進行維修的范圍為屋頂防水；方式為包工包料；質量標準為驗收合格。

第五條 乙方本次為甲方的房屋進行維修的時間為自________年_________月_________日到_________年_________月_________日為止。

第六條 本次房屋維修的費用為_________元，在本合同生效后_________日內支付_________元，在本次房屋維修結束并經驗收合格后_________日內將尾款_________元全部付清。

第七條 本次房屋維修的原材料均由乙方全權采購并由乙方來負責提供，但甲方有權監督其使用的原材料是否符合國家有關規定或行業慣例。

第八條 雙方約定由_________來進行本次房屋維修的驗收工作，并向其支付規定報酬_________元。該部分費用由甲方來負擔。

第九條 在本協議生效后，甲方應在_________日內讓乙方進場工作，并協助乙方進行與維修有關的工作。

第十條 違反本協議的約定為違約行為，應承擔違約責任。 第十一條 除第十二條規定的情況外，違約方應向守約方賠償一切損失，包括但不限于實際損失以及為處理違約行為而支付的訴訟費、律師費等。

第十二條 乙方如違反本合同第五條的約定，則每遲延一天，需向甲方支付違約金_________元。但因甲方原因或有關政府行為或不可抗力的情形除外。本條的約定不免除乙方根據第十一條應負擔的違約責任。

第十三條 本合同只有在發生了以下三種事情之一后才能變更：

1．雙方合意變更并達成書面的協議；

2．有關政府機關的種種行為使本次房屋維修的行為必須修改；

3．不可抗力的情況使本合同必須修改。

第十四條 本合同自發生以下事情方可終止：

1．雙方協商同意終止本合同的履行并達成了書面協議；

2．有關政府機關的種種行為使本次房屋維修行為不能進行或失去意義；

3．不可抗力的情況使本合同必須修改。

第十五條 任何與本合同有關的爭議均應友好協商解決，如果在開始協商后30日內雙方還未達成千致意見，任何一方均有權向房屋所在地的人民法院起訴。

第十六條 本合同的所有附件均構成本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。

第十七條 本協議。一式兩份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

第十八條 本協議自甲方簽字并乙方簽字蓋章后生效。

甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________ 法定代表人或 法定代表人或

授權代表（簽字）：__________ 授權代表（簽字）：__________ _______年____月____日 _________年____月____日 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

維修合同判決書篇七

甲方：（發包方）

乙方：（承包方）吉汝鄉農民施工隊

根據《中華人民共和國合法》、《中華人民共和國消費權益保護法》以及其它法律法規的原則，結合本工程的具體情況，雙方達成協議，須共同遵守。

施工地點：吉汝鄉嚇如村

施工內容：房屋維修

維修項目：墻體里外翻新、廚房、衛生間從新改造，房頂全面更換、電路改造等。

工程期限：從20xx年2月3日開工至20xx年5月30日。

付款方式：工程總價款270900元（大寫：貳拾柒萬零玖佰元整）自本合同簽訂后甲方預付首付款170900元（大寫：拾柒萬零玖佰元整）該工程竣工后并經甲方驗收后一次性付清剩余的資金。

（1） 甲方義務

甲方應向乙方提供施工所需的水、電等必備條件做好施工中臨時性使用部分操作以及產生影響力關系行為的協調工作。

（2） 乙方義務

1、 對甲方房屋維修的做法進行現場說明。

2、 乙方指派技術負責人，負責本合同的履行。按要求組

織施工保質保量按期完成施工任務。解決乙方負責人各項事宜。

（3） 工程質量及竣工驗收的方法

1、 由于甲方的原因造成工程質量問題，其返工費用由

甲方進行承擔，乙方有權利順延工期。

2、 由于乙方的原因造成工程質量問題，其返工費用由

乙方自行承擔，工期不變。

3、 工程竣工后乙方應及時通知驗收，甲方自接驗收通

知三日內進行驗收。

（4） 雙方違約責任

自本合同簽訂后，甲、乙雙方應履行合同規定的各項條款，不得擅自變更或解除合同。

（5） 糾紛處理

本合同履行期間雙方發生爭執時在不影響工程的前提下，雙方可以采取協商解決，若協商不成可向當地人民法院起訴。

（6） 本合同一式三份，具有同等法律效力。

甲方（簽字、手印）： 乙方（簽字、公章）：

年月日年月日

證明

地區住房資金管理中心：

茲有我村村民德吉措姆（身份證號：542222197606280042），其丈夫扎西旺杰（身份證號：542222196703111019），系扎囊縣雪拉完小教師，該該村民在村擁有一套住房，現該村民與丈夫扎西旺杰共同居住在該住房，房屋所有權屬德吉措姆所有，房屋屬農村住房，目前無任何土地管理部門出具的相關證件。

特此證明！

扎囊縣吉汝鄉嚇如村村委會

20xx年4月5日