隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，關(guān)于合同的利益糾紛越來越多，在達(dá)成意見一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家?guī)淼暮贤瑑?yōu)秀范文，希望大家可以喜歡。

維修合同判決書 維修合同正規(guī)合同篇一

施工單位：

工程名稱：

簽訂時(shí)間：

辦公樓屋面維修協(xié)議

發(fā)包人（全稱）：

承包人（全稱）：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠 實(shí)信用原則，雙方就本建設(shè)工程項(xiàng)目協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程名稱：辦公樓屋面維修

1、采用材料：pvc防水材料（普通布胎柔性卷材）；一氈一油。

2、貼卷材前必須嚴(yán)格將基層塵土、雜物、乘鏟清理干凈，基層應(yīng)干燥、含水至9%以內(nèi)才能施工。

3、檢查基層是否平整、松動、起鼓、有凹凸現(xiàn)象、嚴(yán)重粗糙必須處理平整。

4、復(fù)雜部門的處理：陰陽角應(yīng)抹成弧形，對管道根部、排水口等特殊部位應(yīng)增設(shè)附加層，施工時(shí)要細(xì)心認(rèn)真。

5、卷材連接部位要粘牢壓實(shí)，不得有空鼓，皺折，達(dá)接寬度不小于8-10cm。

6、卷材與卷材連接的外露邊緣應(yīng)用粘結(jié)劑封邊要均勻、連接、封滿，封邊寬度不小于2cm。粘結(jié)劑應(yīng)均勻刮涂在板面上，其厚度不小于1.5-2.5cm左右。

7、工程單價(jià)：1、普做按元/m2。

二、工程驗(yàn)收程序：工程竣工檢評驗(yàn)收，按合同要求條款施工，工程完工后，由單位三人以上與施工方共同現(xiàn)場檢查驗(yàn)收合格認(rèn)可簽字。

三、工程保修責(zé)任：工程保修期為三年。

四、工程有關(guān)說明：施工方必須保質(zhì)保量按期完工；施工中要注意人員和財(cái)產(chǎn)的安全，凡出現(xiàn)的各種安全事故概由施工方自行負(fù)責(zé)解決，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

五、乙方負(fù)責(zé)繳納各種稅費(fèi)。

六、違約責(zé)任：本合同經(jīng)甲乙雙方簽字后生效，任何一方不得隨意更改合同內(nèi)容，違約。如因違約產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失由違約方負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)賠償。

七、本合同一式二份。（甲乙雙方各一份）

甲方簽字：（蓋章）乙方簽字：（蓋章）

年月日 年月日

維修合同判決書 維修合同正規(guī)合同篇二

甲方：

乙方：

因甲方商品房在使用期間出現(xiàn)滲雨水現(xiàn)象，經(jīng)雙方協(xié)商一致，乙方負(fù)責(zé)對甲方的房屋進(jìn)行維修,根據(jù)《中華人民共和國合同法》及國家相關(guān)規(guī)定，同意簽定本協(xié)議，有以下條款悉共同遵守執(zhí)行。

一、項(xiàng)目內(nèi)容：甲方委托乙方：

二、維修時(shí)間：20xx年 月 日－ 月 日

三、維修費(fèi)用及支付方式

1.項(xiàng)目維修費(fèi)用為人民幣1500元（壹仟伍佰元整）。

2.甲方分期支付乙方維修費(fèi)用；乙方維修完畢，經(jīng)甲方認(rèn)可后支付維修費(fèi)用的一半，人民幣750元（柒佰伍拾元）。

3.在維修完畢一年期限后，甲方室內(nèi)墻面未出現(xiàn)滲水現(xiàn)象，甲方負(fù)責(zé)將剩余維修費(fèi)支付給乙方；如果維修后再次出現(xiàn)滲水痕跡時(shí)，乙方繼續(xù)承擔(dān)維修的責(zé)任，由此發(fā)生的維修費(fèi)用乙方負(fù)責(zé)，維修至室內(nèi)墻面不再出現(xiàn)滲水后，甲方再支付剩余750元（柒佰伍拾元）。

4.甲方支付費(fèi)用的同時(shí)乙方給甲方開具合法的發(fā)票或收據(jù)。

五、維修要求

1.乙方負(fù)責(zé)全部的維修材料、維修過程中涉及的設(shè)備（包括維修人員的防護(hù)設(shè)備）和組織施工,對于因此出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題乙方負(fù)全部責(zé)任。

2.乙方在維修時(shí)不得損壞甲方及涉及的其他住戶的外墻窗戶及防盜設(shè)備設(shè)施，如有損壞將負(fù)責(zé)將損壞部位進(jìn)行恢復(fù)，為之造成的費(fèi)用損失有乙方負(fù)責(zé)。

3.乙方負(fù)責(zé)清理施工過程中產(chǎn)生的施工垃圾，并滿足小區(qū)物業(yè)管理要求。

4.乙方在維修時(shí)，必須執(zhí)行國家有關(guān)安全管理規(guī)定，文明施工，維修過

程中如造成人身傷害或經(jīng)濟(jì)損失事故時(shí)由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

5.維修必須經(jīng)凱瑞社區(qū)物業(yè)管理部門同意認(rèn)可，維修盡量不影響居民的正常休息。

6.本次維修保質(zhì)期為 年。

六、違約責(zé)任

1.甲方違約時(shí)，賠償因其違約給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

2.乙方違約時(shí)，賠償因其違約給甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

3.竣工日期比合同規(guī)定工期每拖一天，按合同價(jià)款的百分之十扣除。

七、爭議解決方式：如雙方發(fā)生歧異時(shí)，由 物業(yè)管理負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)解。

八、本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。

九、其他未盡事宜，雙方友好協(xié)商解決。

甲方：

乙方：

二○一一年十一月十六日

維修合同判決書 維修合同正規(guī)合同篇三

發(fā)包方（甲方）：廣州幸運(yùn)星集團(tuán)有限公司

承包方（乙方）：廣東xx設(shè)集團(tuán)有限公司

根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，簽訂本合同。

第一條 工程項(xiàng)目

（一） 工程名稱：廣州幸運(yùn)星集團(tuán)有限公司有限公司20xx年年度零星維修工程

（二） 工程地點(diǎn)：廣州市

（三） 承包范圍：按甲方要求施工內(nèi)容

（四） 乙方分包工程：不得分包。

（五） 承包方式：乙方以包工、包料、包質(zhì)量、包工期的方式承包，工程造價(jià)根據(jù)乙方提供并經(jīng)甲方審核通過的工程報(bào)價(jià)及實(shí)際工程量計(jì)算。

第二條 工程造價(jià)人民幣（年度暫定）：伍拾萬元整（￥500000.00元）。

第三條 工程結(jié)算：按每月的實(shí)際工程量開發(fā)票結(jié)算。（開具的發(fā)票應(yīng)是南沙地稅的工

程發(fā)票）

第四條 工期

（一） 自20xx年1月1日至20xx年12月31日止。每一單項(xiàng)工程的開竣工日期，由雙方現(xiàn)場管理代表按實(shí)確定。

（二） 單項(xiàng)工程開工前3天，在具備施工條件下向甲方發(fā)出開工通知書，在履約過程中，根據(jù)變更設(shè)計(jì)所影響的工期或甲方責(zé)任、不可抗力等因素所延誤的工期，經(jīng)甲、乙雙方簽證認(rèn)可后調(diào)整，以此確定竣工日期。

第五條 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保修期

（一） 工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按國家現(xiàn)行施工驗(yàn)收規(guī)范，以及按建設(shè)單位施工圖紙中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

（二） 工程保修按建設(shè)部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，建筑裝修工程保修期為一年。保修期自竣工驗(yàn)收簽字之日起計(jì)。

第六條 材料設(shè)備供應(yīng)

（一） 工程所需材料設(shè)備：全部材料及設(shè)備由乙方自行采購至施工場地。

（二） 材料設(shè)備應(yīng)附有出廠合格證明。如一方對材料設(shè)備有異議，應(yīng)進(jìn)行檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)費(fèi)用由持有異議一方負(fù)責(zé)，否則由采購方承擔(dān)。

第七條 工程款支付

（一） 甲方將工程款按本條款規(guī)定劃入乙方帳戶：交通銀行體育東支行，賬號：。

（二） 工程價(jià)款支付方式：單項(xiàng)工程單獨(dú)付款，甲方在乙方完成每一單項(xiàng)工程，并通過驗(yàn)收交付使用后7天內(nèi)，一次性支付該單項(xiàng)工程款。

第八條 雙方責(zé)任

（一） 甲方責(zé)任：1、辦理施工報(bào)建、臨時(shí)場地、臨時(shí)道路等報(bào)批手續(xù)；2、開工前7天前完成由甲乙雙方和設(shè)計(jì)方參加的施工圖會審；3、對乙方在施工時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯誤提出的意見，甲方應(yīng)在收到書面通知的2天內(nèi)會同設(shè)計(jì)方進(jìn)行處理并簽證；4、委派 1人 為現(xiàn)場管理代表，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量、進(jìn)度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)圖紙的變更，工程期間的質(zhì)量驗(yàn)收及其他事宜；5、如工程中途停建、緩建或設(shè)計(jì)變更以及設(shè)計(jì)錯誤造成返工，甲方應(yīng)采取措施

彌補(bǔ)或減少損失，同時(shí)經(jīng)有關(guān)部門審定后賠償由此而造成的乙方的損失；6、組織對工程竣工驗(yàn)收和辦理竣工結(jié)算；7、在竣工驗(yàn)收后的保修期內(nèi)，因使用不當(dāng)引起的工程質(zhì)量問題，其返修費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

（二） 乙方責(zé)任：1、收圖后，按施工安全規(guī)范做好施工質(zhì)量、安全管理，物件堆放整齊，道路暢通，凡施工期間發(fā)生的施工質(zhì)量、安全事故，均由乙方負(fù)責(zé)并報(bào)告甲方及有關(guān)部門；2、委派 為現(xiàn)場管理代表，須持有與工程項(xiàng)目相適應(yīng)得資格證書，負(fù)責(zé)施工期間的`施工質(zhì)量、安全等問題；3、施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯誤或嚴(yán)重不合理時(shí)應(yīng)立即以書面通知甲方；4、施工中因乙方責(zé)任造成的停工、返工、材料、器械損失等均由乙方承擔(dān)；5、對竣工驗(yàn)收后保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)的施工質(zhì)量問題負(fù)責(zé)免費(fèi)返修；6、工程竣工后做好場地清理（包括建筑物周圍2米內(nèi)的余泥及其他堆積物，臨時(shí)的生產(chǎn)和生活設(shè)施拆除），并將門窗、玻璃、地面清掃干凈。

第八條 工程驗(yàn)收

（一） 工程驗(yàn)收以施工圖及說明書、圖紙會審記錄、有關(guān)變更的書面文件、國家發(fā)布的施工及驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

（二） 隱蔽工程在乙方自檢后通知甲方檢查。甲方接通知后2天內(nèi)到場驗(yàn)收，經(jīng)檢驗(yàn)合格符合設(shè)計(jì)要求時(shí)，由雙方簽字后方可進(jìn)行下一工序的施工。

（三） 工程竣工前3天，由乙方通知甲方驗(yàn)收，并在竣工后7天內(nèi)驗(yàn)收完畢。工程經(jīng)檢驗(yàn)后，如驗(yàn)收合格，按合同規(guī)定的日期為竣工日期，驗(yàn)收不合格需返修的，按實(shí)際逾期天數(shù)順延工期。工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自運(yùn)用，視為合格，由此而發(fā)生的損失或其他問題，由甲方負(fù)責(zé)。

第九條 其他約定條款

第十條 爭議解決方式

發(fā)生爭議時(shí)雙方應(yīng)協(xié)商調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成時(shí)，向當(dāng)?shù)刂俨脵C(jī)構(gòu)申請仲裁。

本合同共四份，雙方各執(zhí)二份。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人： 法定代表人：

代理人：代理人：

單位地址： 單位地址：

電話： 電話：

日期：20 年 月 日 日期：20年 月 日

維修合同判決書 維修合同正規(guī)合同篇四

甲方(客戶)：

乙方(施工方)：

根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《全國室內(nèi)裝飾設(shè)計(jì)單位，施工企業(yè)管理規(guī)定》，綜合本工程具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。

一、工程地址：

二、開工日期： 年 月 日

竣工日期：

三、承包范圍：

四、合同價(jià)款(人民幣)：

五、工程付款方式：

進(jìn)場前簽訂施工合同后，交付施工方總金額的60%，即 元 木工制作框架工程收口前交付工程總金額的35%，即 元。 工程竣工驗(yàn)收合同后即交付尾款，工程總金額5%，即

六、施工過程中，如工程變更(增減項(xiàng))，按變更項(xiàng)目工程的實(shí)際發(fā)生數(shù)量依據(jù)公司相關(guān)基礎(chǔ)單價(jià)為準(zhǔn)，工程中期驗(yàn)收時(shí)，一并結(jié)算。

七、工程驗(yàn)收程序：

第一次：水電隱蔽工程驗(yàn)收 甲方簽字：

第二次：木制作工作驗(yàn)收 甲方簽字：

第三次：油漆、乳膠漆工程結(jié)束驗(yàn)收 甲方簽字：

八、本合同在履行的過程中若有爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)想經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會申請依法仲裁。

九、違約責(zé)任：

1、甲方不按約定付給乙方各項(xiàng)工程款項(xiàng)時(shí)，乙方有權(quán)停止施工。

2、甲方對于已經(jīng)簽訂的相關(guān)單據(jù)不認(rèn)可時(shí)，乙方有權(quán)停止施工。

3、乙方不按合同規(guī)定履行責(zé)任與義務(wù)時(shí)，甲方有權(quán)勒令乙方停工。

4、違約方有責(zé)任付給對方因違約而造成的損失及責(zé)任的賠償。

十、甲方提供施工場地、水、電設(shè)備，乙方按相關(guān)裝飾、裝修規(guī)定進(jìn)行施工。

1、甲方負(fù)責(zé)辦理物業(yè)施工相關(guān)手續(xù)及物業(yè)押金。

2、乙方按國家有關(guān)裝飾、裝修相關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工。

3、因乙方錯誤施工造成的責(zé)任及損失由乙方自行承擔(dān)。

十一、本合同自簽訂及收取付款之日起執(zhí)行。

十二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

維修合同判決書 維修合同正規(guī)合同篇五

甲方：學(xué)校 (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，由乙方承攬甲方教學(xué)樓房屋維修工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結(jié)合本工程具體情況，依據(jù)《合同法》和國家有關(guān)規(guī)定，簽訂本合同，具體條款如下：

1.1工程名稱：二號教學(xué)樓房屋維修工程

1.2工程范圍：升達(dá)二號教學(xué)樓房屋墻面平整、樓梯加固、地板重修等。

1.3工 期：20xx年7月28日至20xx年8月28日，工程必須滿足業(yè)主要求。

1.4質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：達(dá)到按國家相關(guān)專業(yè)規(guī)定的專業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)評定標(biāo)準(zhǔn)。

1.5工程款的價(jià)格：價(jià)格￥=45700.00元，大寫：肆萬伍仟柒佰元整。其他費(fèi)用不計(jì)。

1.6工程施工完畢經(jīng)雙方驗(yàn)收合格后，甲方在一周內(nèi)一次性支付工程款。

2.1甲方應(yīng)積極支持乙方工作，協(xié)助乙方全面履行合同。

2.2對乙方分包經(jīng)營中的施工質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明、環(huán)保施工等有協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查權(quán)利，并與甲方簽訂相關(guān)的安全、技術(shù)協(xié)議。

2.3乙方不服從甲方的協(xié)調(diào)、管理，有嚴(yán)重的質(zhì)量、安全問題，有不履行合同的情況，甲方有權(quán)下達(dá)停工整改通知，嚴(yán)重的直至終止合同。

3.1負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目正式開工前的一切準(zhǔn)備工作

3.2乙方應(yīng)按照現(xiàn)場文明施工及環(huán)保有關(guān)條例進(jìn)行施工，遵守當(dāng)?shù)卣⒂嘘P(guān)部門及甲方對施工現(xiàn)場的一切規(guī)定和要求，承擔(dān)因自身原因違反有關(guān)規(guī)定造成的損失和罰款。

3.3乙方在現(xiàn)場施工應(yīng)接受甲方及甲方委托施工的項(xiàng)目部施工人員的監(jiān)督和管理，積極配合現(xiàn)場其他施工隊(duì)伍的施工。乙方在承攬期間應(yīng)根據(jù)甲方的要求及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)能力，以滿足甲方的工作要求。

本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商，協(xié)商不成時(shí)，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。甲乙雙方不能按合同約定履行自己的的各項(xiàng)義務(wù)應(yīng)承擔(dān)各自的違約責(zé)任按國家有關(guān)規(guī)定辦理。

本合同經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。

甲方（蓋章）升達(dá)學(xué)校 乙方（蓋章）

代表： 代表：

年 月 日

維修合同判決書 維修合同正規(guī)合同篇六

甲方：西華街道辦事處青杠社區(qū) (以下簡稱甲方)

乙方：四川廣信建筑有限公司第九分公司(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就活動室屋面、治安室屋面及墻面維修事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況1、工程名稱：青杠社區(qū)活動室屋面、治安室屋面及墻面維修工程。2、工程地點(diǎn)：青杠社區(qū)。3、工程范圍：本工程涵蓋活動室屋面、治安室屋面及墻面維修。4、合同工期：開工日20xx年7月5日，竣工日20xx年7月20日，該工期包括法定節(jié)假日、交叉施工、配合施工的等待時(shí)間。，因天氣或其它因素影響施工，經(jīng)甲方確認(rèn)同意后乙方可以適當(dāng)延長工期。

二、工程服務(wù)形式包工、包料、包工期、包質(zhì)量。

三、結(jié)算方式甲、乙雙方就需要維修部位及工程量，進(jìn)行技術(shù)聯(lián)系單形式會簽，工程量以甲、乙雙方簽字確認(rèn)后的技術(shù)聯(lián)系單內(nèi)容為基準(zhǔn);甲、乙雙方依據(jù)協(xié)定單價(jià)進(jìn)行結(jié)算，確定工程總造價(jià)。

四、工程總價(jià)暫定為人民幣 (最終以甲、乙雙方確認(rèn)的結(jié)算值為準(zhǔn))。

五、工程質(zhì)量監(jiān)督與檢查驗(yàn)收乙方在施工中要嚴(yán)格按照國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)規(guī)范及本合同約定進(jìn)行施工，并隨時(shí)接受甲方的檢查，并為檢查、檢驗(yàn)提供便利條件，對甲方提出的問題，乙方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行整改，維修工程結(jié)束后，由甲、乙雙方共同對工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格以雙方簽字確認(rèn)的《施工記錄單》為準(zhǔn)。在竣工驗(yàn)收時(shí)，對于甲方確認(rèn)的尚未修復(fù)的工程質(zhì)量問題，由乙方負(fù)責(zé)按甲方的要求繼續(xù)維修，并承擔(dān)逾期責(zé)任。

六、工程款支付1、工程款支付方式為現(xiàn)金。2、工程竣工結(jié)束后一個月內(nèi)付清全部工程款。3、甲方每次付款的同時(shí)，乙方應(yīng)向甲方出具同等金額的相應(yīng)發(fā)票，否則，甲方有權(quán)拒絕支付工程款。

七、違約責(zé)任1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務(wù)的，每逾期一日，均應(yīng)當(dāng)向甲方承擔(dān)暫定工程總造價(jià)5‰的違約金，任何一項(xiàng)逾期達(dá)七日或累計(jì)出現(xiàn)三次以上(含三次)遲延履行的，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。2、乙方未經(jīng)甲方許可停工達(dá)兩日(含兩日)以上的，甲方有權(quán)解除合同，乙方并應(yīng)當(dāng)無條件于兩日內(nèi)退場，雙方于乙方退場后結(jié)算。3、乙方違反本合同其他任何一項(xiàng)義務(wù)，經(jīng)甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而造成的甲方的一切損失。4、未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得將本合同項(xiàng)下的權(quán)利、義務(wù)轉(zhuǎn)讓他人，否則，甲方有權(quán)解除合同。5、乙方維修過的部位所出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題在未解決前，甲方有權(quán)拒絕支付任何款項(xiàng)。6、凡因乙方原因?qū)е卤竞贤獬模曳綉?yīng)承擔(dān)合同暫定價(jià)款10%的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補(bǔ)甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)，乙方還應(yīng)賠償甲方所受到的損失。

八、安全施工乙方按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的施工安全措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成的事故責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用及后果，乙方施工人員的人身安全由乙方負(fù)責(zé)。乙方應(yīng)為施工人員購買人身意外傷害險(xiǎn)及與工程施工有關(guān)的一切保險(xiǎn)。凡在施工過程中發(fā)生安全責(zé)任事故或其他責(zé)任事故，均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

九、施工責(zé)任1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利，并負(fù)責(zé)同有關(guān)部門協(xié)調(diào);乙方按施工工藝要求施工。2、乙方指派 為本工程駐工地代表，按本合同要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成本合同規(guī)定之內(nèi)容。并負(fù)責(zé)與甲方進(jìn)行溝通、聯(lián)系，該負(fù)責(zé)人向甲方所作出的針對本工程任何承諾、保證、函件、簽字、確認(rèn)等均視為乙方的行為，均由乙方承擔(dān)責(zé)任。3、乙方嚴(yán)格按照甲方確認(rèn)的施工做法以及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定，確保工程達(dá)到合同約定及甲方要求。4、工程竣工驗(yàn)收合格且交付使用前乙方負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品、半成品進(jìn)行保護(hù)并承擔(dān)費(fèi)用。5、乙方維修時(shí)必須每天將垃圾集中在甲方的指定地點(diǎn)，保持施工現(xiàn)場的清潔，并在甲方要求的時(shí)間內(nèi)清除，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作，否則，甲方有權(quán)委托他人清理，所發(fā)生的費(fèi)用由甲方在應(yīng)付給乙方的工程款中扣除。6、在施工中隨時(shí)接受甲方代表及其委派人員的質(zhì)量檢查、檢驗(yàn)及監(jiān)督，為檢查、檢驗(yàn)、監(jiān)督提供便利條件，并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改，承擔(dān)因自身原因?qū)е路倒ぁ⑿薷牡馁M(fèi)用。7、維修施工所需辦理的一切審批手續(xù)(指按有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定需報(bào)批的項(xiàng)目)由乙方負(fù)責(zé)辦理并承擔(dān)費(fèi)用，一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。8、本合同約定的維修工程必須由乙方自行完成，未經(jīng)甲方同意，乙方不得將該工程擅自分包、轉(zhuǎn)包或交由其他任何第三人完成，否則，甲方有權(quán)解除本合同。9、乙方在維修過程中應(yīng)注意與維修業(yè)主保持良好的溝通，避免產(chǎn)生糾紛，如因乙方原因與維修業(yè)主產(chǎn)生糾紛而使甲方受到損失的，由乙方承擔(dān)責(zé)任，甲方有權(quán)在應(yīng)付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方有權(quán)向乙方追償。10、乙方在維修施工過程中應(yīng)注意愛護(hù)甲方及業(yè)主的財(cái)產(chǎn)、物品，不得破壞小區(qū)內(nèi)的建筑物及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備。在維修工程中，凡由于乙方原因?qū)е录追交虻谌巳松砘蜇?cái)產(chǎn)損害的，乙方應(yīng)當(dāng)予以賠償。甲方有權(quán)在應(yīng)付乙方的工程款中扣除，不足部分甲方、業(yè)主或有關(guān)權(quán)利人有權(quán)向乙方追償。

十、其它1、本工程如涉及工程價(jià)款的確認(rèn)，相關(guān)的確認(rèn)需經(jīng)甲方代表、甲方預(yù)算部門確認(rèn)并加蓋甲方公章后為有效，其他人(除法定代表人)簽字或缺少前述任一確認(rèn)、或非加蓋甲方公章(例如簽證章等)，甲方均不予認(rèn)可。2、甲、乙雙方確定的結(jié)算書和甲、乙雙方及監(jiān)理人員共同簽字的工程量技術(shù)聯(lián)系單作為本合同附件，與本合同具有同等法律效力。3、本合同壹式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。4、未盡事宜或合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不了，由該維修工程所在地人民法院解決。

甲 乙

年 月 日 年 月 日

維修合同判決書 維修合同正規(guī)合同篇七

根據(jù)《中華人民共和國合同法》，為了明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，受服務(wù)方（以下簡稱甲方）和服務(wù)方（以下簡稱乙方）經(jīng)協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議：

甲方：

乙方：

（一）維修方式：

1、為了保障甲方辦公設(shè)備的正常使用，合同期間內(nèi)，乙方定期為甲方的辦公設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)，定期30天保養(yǎng)一次。

2、當(dāng)甲方的機(jī)器出現(xiàn)故障時(shí)，甲方應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方的維修人員以最快的速度趕到，在最短的時(shí)間內(nèi)為甲方排除機(jī)器故障。

3、維修地點(diǎn)一般在甲方辦公處，若由于所排除的故障需要儀器測量，或者甲方辦公處不能修理；還有乙方工作人員不想打擾甲方工作人員正常工作，這幾種情況應(yīng)由乙方維修人員帶回乙方公司維修。

（二）說明：

1、乙方維修人員應(yīng)為甲方人員講解明白如何正確使用，和延長使用壽命的一些常識。

2、合同有效期內(nèi)，如甲方的辦公設(shè)備需要更換零部件，乙方維修人員應(yīng)講明白更換這些零部件的原因，以及不更換這些零部件所造成的后果，甲方應(yīng)尊重乙方技術(shù)人員的意見，零部件的成本費(fèi)用由甲方支付。

3、為確保甲方辦公設(shè)備正常使用甲方應(yīng)盡可能地使用乙方所提供的零部件和消耗品。

4、如甲方人員由于使用不當(dāng)造成機(jī)器損壞；或甲方的某一機(jī)器出現(xiàn)故障，甲方負(fù)責(zé)人沒有通知乙方，甲方就擅自處理，這兩種情況不應(yīng)有乙方承擔(dān)責(zé)任。

合同有效期：月日至年月日。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日 _________年____月____日