在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧。下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

維修合同判決書篇一

乙 方：

由于今年雨水較多，鎮內南環路保民到共合段2.6公里道路損毀嚴重，為了方便交通，保持通車順暢，甲方將該路段的維修事務承包給乙方，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款，遵守并執行。

保民到共合段南環路約2.6公里。

1、清理完所有路邊塌方；

2、路面刮平上土壓實,并且水毀路段要用砂石填鋪墊平；

3、整個路面鋪設沙石，厚度不低于10cm，路面寬度不小于4米； 4，完善路邊排水溝，確保溝內水流通暢。

工期從20xx年8月20日至9月20日。

工程由乙方包工包料，工程總造價206，000.00元。

維修工程完工后，由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收。

維修工程由乙方墊資施工，工程經驗收后甲方一次性給乙方付清工程款。

1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實，如不按要求施工，甲方有權拒絕驗收，拒付工程款。2、甲方有責任配合乙方協調施工過程中出現的矛盾。

3、維修工程驗收合格后，甲方必須在當年內一次性付清工程款，。

4、如乙方在維修過程中，出現任何事故，一切由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。

甲 方:共合鎮人民政府

負 責 人：

乙方承包人：

xx年xx月xx日

維修合同判決書篇二

甲方：

乙方：

根據甲乙雙方友好協商， 監控系統由泰州鎰盛電子科技有限公司進行維修、維護、保養，雙方并愿遵守以下條款：

第一條：服條內容

泰州鎰盛電子科技有限公司公司（以下簡稱乙方）為方便甲方（ ），本著為甲方提供有力的技術援助精神，推出非乙方銷售暨乙方銷售設備保修服務，具體如下：

一、甲方提出申請，經乙方審核設備，填寫設備清單，及對所需維護設備做好封

簽標志，按年度向乙方繳納一定的設備維護費，即進入乙方保修服務檔案，目前甲方監控系統設備內容包括：16路工控式硬盤錄像主機2臺，采用誠豐視頻壓縮卡組裝而成；系統中彩色監控攝像機共24只，視頻顯示部分分別設置于工廠警衛室及總經理辦公室，其中警衛室內采用畫面分割器、視頻分配器及監視器組成的設備顯示；總經理辦公室采用監控主機及電腦顯示器顯示。

二、繳納維護費后，乙方負責為甲方提供監控系統及時保養維護維修服務。（非

乙方銷售更換零配件費另計）

三、保修設備如出現各種故障，在甲方通知乙方后，巿區4小時，巿郊24小時，

乙方派專人到現場提供技術支持；如遇問題嚴重，須送乙方公司維修，乙方將

提供相應的設備交甲方使用。

四、收費標準：

（1）維修維護保養費用

品 種 維護期 單位 數量 單價 總價 備 注

監控系統 1年 套 2 3200 6400

我公司對監控系統實行保養，維護，如更換或安裝零配件按市場行價另計費。

ps：

1、每臺監控主機搭配十六支攝像機計壹套

2、如未搭配十六支攝像機仍依壹套計費

（2）：合同總值：人民幣 陸仟肆佰元整（rmb：6400。00）

（3）：付款方式：

監控系統維護合同在簽約后支付合同總金額50%即叁仟貳佰元人民幣，余下50%即叁仟貳佰元人民幣在20xx年4月10日一次性結清維護款項。

第二條：維護、維修細則

一、 監控主機：

1、 清除主機過濾網

2、 加添cpu散熱油膏（每月一次）

3、 檢測操作系統

4、 檢視電源電壓電阻

二、 攝像機暨線路

1、 電源

2、 線路

3、 攝像鏡頭（不定期）

4、 視頻清晰度

三、 以上各項（除注明外）每月定期壹次檢測保養（固定日期為每月10號）或通過電話方式、e—mail方式，暨不定期快速維修維護。

響應時間：上班時間段四小時內到達，下班時間段次日早上上班內到達， 公眾假期十二小時內到達

四、繳納維護費后，乙方負責為甲方提供監控系統及時保養、維護、維修服務。人事變動后可免費提供為期三天的教育訓練

第三條：維護合約期間

維護期：

自 20xx年 4月 10日起，至20xx年 4月 10 日止，為期 12 月。

第四條：本協議雙方蓋章簽字生效，本協議一式貳份，雙方各執壹份。

甲 方：

乙 方：

維修合同判決書篇三

甲方：xxxxx有限公司

乙方：xxx省xxx鋼結構工程有限公司

經甲、乙雙方共同協商，甲方委托乙方承建甲方新廠房鋼結構屋面。為維護雙方權益，保證工程質量及工程順利進行，依據《中華人民共和國經濟合同法》有關內容，特簽定以下條款，供雙方共同執行。

1、工程名稱：xxx有限公司廠房鋼結構屋面

2、工程地點：蒲江成佳

3、工程內容：

工程為全包工程，乙負責鋼梁、鋼檁條，鋼結構部分的制作、安裝、防腐，屋面彩鋼夾心板的安裝。

鋼架梁采用h型鋼，為300×150型，檁條采用冷軋c型鋼6米開間用c100×50×20，8米開間用c100×50×20，屋面采用夾心彩鋼板（厚度為50mm）。

4、工程數量：建筑面積4512平方米

5、開工日期、工期：

合同生效后，由甲方確定開工日期，并出據開工通知單。工期為30天，乙方必須保證按期完成工程。

1、工程價款：

工程為全包工程，工程造價為：240元/平方米，總計1082880元。（工程驗收后以實際面積結算）

2、付款方式：

合同生效后，甲方即付給乙方工程總價的30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元）作為進場費及材料購置費，鋼架大梁制作完畢，乙方材料進場開始吊裝后，甲方再付給乙方工程總價的30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元）全部施工完成后，甲方再付給乙方30%即325000元（大寫：叁拾貳萬伍仟元），其余款項（10%），甲方在工程竣工6個月后一次付清。

3、工程驗收：

施工完畢后，乙方通知甲方進行驗收，甲方必須在接到乙方通知單十日內進行驗收，并出據驗收合格書。

1、辦理好各種施工手續，并在乙方進場前提供給乙方；

2、施工過程中，協助乙方協調好各種關系；

3、提供施工所需的水、電源。

1、乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明，并按相應標準進行加工制作，如不相符，甲方有權提出整改或相應經濟賠償；

2、在施工過程中，乙方應文明施工；

3、乙方在施工中發生的一切事故，由乙方負全責。

鋼結構部分的保修期為十年，在保修期內，乙方負責屋面和鋼結構的質量（人為因素的不可抗拒因素造成的損壞除外）；鋼架表面防腐保質期為兩年。

1、甲方須按合同規定的付款方式和付款期限支付工程款，如違約，乙方有權停工，停工期內，甲方須賠付誤工損失；

2、乙方保證按質按期完工，逾期則處違約罰金；

3、施工過程中，如因甲方有關手續問題造成停工，雙方協商。

七、違約解決方式：

經濟仲裁委員會仲裁或人民法院裁決。

甲方（代表）：乙方（代表）：

維修合同判決書篇四

關山小學附屬幼兒園

教學樓周邊維修工程承包協議書

建設單位：江夏區鄭店街道關山小學（以下簡稱甲方） 施工單位： 彭波（以下簡稱乙方）

依據《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國價格法》、《武漢市保護消費合法權益條例》，以及其他有關法律、行政法規，遵守平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就關山小學附屬幼兒園教學樓周邊維修工程施工共同協商，達成如下承包協議，以明確雙方責任，相互約束，共同遵守。

一、概況

1

2、施工內容：

（一）、幼兒園教學樓東側m5混合砂漿擋土墻63m，自然面下挖墻角深0.5m，高度3.5m，寬2m，收口面1m，c25混凝土墊層，擋土墻外側抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，墻體側面積189m2。

（二）、幼兒園教學樓東側土方：自然面下挖2m，長20m，寬16m，總土方量640m3，考慮外運2km。

（三）、幼兒園運動場南側長80m，高2m擋土墻外側抹1:2水泥砂漿，粉刷做外墻涂料，面積160m2。

3、工程總造價為：

4、工期：自年月日結束，竣工工期30日歷天。

二、關于材料供應的約定要求：

承包人所使用的材料均應具備國家認可的有效產品合格證，不合格的產品不得使用。承包人的材料品牌在進場施工之前必須經甲方到場確認方可施工。

三、關于工程質量及驗收的約定：

1、本工程執行《建筑裝飾工程技術規程》，《裝飾裝修驗收標準》和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、本工程由 乙方 提供施工方案，必須經審核簽字確認后，方可施工。

3、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

4、在施工過程中，甲方若提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》后，乙方方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡未經甲方與同意，乙方擅自更改施工內容所引起的一切后果，乙方自負。

5、工程驗收：施工過程中，甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，并做好隱蔽工程的相關記錄。

6、工程竣工：乙方應提前一周內通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續并填寫《工程竣工驗收單》。

7、工程質保：本工程質保期為貳年，在質保期內由于乙方施工不當或用材造成的質量問題，乙方應在接到報修通知后12小時內派出維修人員進行修復，修復產生的費用由乙方承擔；人為損壞不在保修范圍內。質保期以后按市場價收取材料費，免人工費。

四、有關安全生產和防火約定：

甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員安全，防止相鄰管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

五、工程款付款方式

工程竣工驗收合格后，現金支付。

六、 質量保證承諾：

工程質量合格，達不到要求罰款合同總價 2 %；文明施工管理目標優

良，達不到要求罰款合同總價 0.5 %；安全生產目標合格，達不到要求罰款合同總價 0.5 % 。

七、違約責任：

1、由于甲方原因導致延期開工、中途停工或甲方未按合同的約定付款，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每逾期一天，甲方按合同價款的 5 ‰向乙方支付違約金。

2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按200元/天 向甲方支付違約金。誤期罰款限額 20xx元 大寫（貳仟元整）。

八、糾紛處理方式：

因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向所在區縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

九、合同的變更和解除：

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方不得變更合同內容。在合同履行過程中，非經雙方同意，單方終止合同視同違約，并違約方應按合同價款 50% 向守約方支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

十、本合同一式 兩 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，具有同

等法律效力。

甲 方： 江夏區鄭店街道關山小學

（代表簽字）：

乙 方（簽字）：

20xx年7月19日

維修合同判決書篇五

在鄉政府有關部門工作組的組織協調下，就李風岐與智玉良李振國修水渠糾紛達成如下協議：

1、水渠位于李鳳岐南住宅基地內，修建水渠要求：凈寬0.8米，凈高1米，水渠底厚0.2米，兩邊墻厚不低于0.5米，全部采用毛石砌筑水泥砂漿灌漿。

2、水渠底與南墻及跌岔由智玉良李振國修建，北墻由李風岐修建。

3、水渠完工后智玉良李振國負責管理南墻以南的水土流失和垃圾，李風岐負責管理水渠南墻以北的水土流失和垃圾，防止水渠堵塞，誰違約，造成后果誰負責。

4、原來三方未簽字的協議作廢，但智玉良李振國付李風岐一定的費用（智玉良20xx元，李振國20xx元）。

5、智玉良在李風岐院內存放的建筑材料用完后清理干凈。此協議三方簽字后生效，中途不得反悔，反之一切后果自負。

此協議一式三份，三方各執一份。

中介人： 甲方：

乙方：

丙方：

年 月日

維修合同判決書篇六

甲方：xxx村

乙方：范錦元

由于今年雨水較多，廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁的1.2公里的村莊道路損毀嚴重，為了方便村民出行，甲方將該路段的維修事務承包給乙方，為明確雙方的權利和義務，雙方特簽訂以下條款，遵守并執行。

一、維修路段：廟和渠村狼要先至塔崖畔場峁村莊道路，約1.2公里。

二、維修標準：

1、清理完所有塌方;

2、水毀路段填鋪墊平，并用沙石硬化;

3、路面沙石厚度不低于10cm，路面寬度不小于4米;

4，完善路邊排水設施，確保來年雨季不被水沖毀。

三、維修時限：工期從20xx年8月12日至8月30日。

四、工程造價：工程由乙方包工包料，工程總造價一萬五千元。

五、驗收：維修工程完工后，由甲乙雙方組織有關人員對維修工程進行驗收。

六：付款方式：維修工程由乙方墊資施工，工程經驗收后甲方一次性給乙方付清工程款。七、權利和責任

1、乙方必須按合同要求采用沙石土鋪墊路面并壓密壓實，如不按要求施工，甲方有權拒絕驗收，拒付工程款。

2、甲方有責任配合乙方協調施工過程中出現的矛盾。

3、維修工程驗收合格后，甲方必須在30天內一次性付清工程款，如拖延一天追回500元。

4、如遇不可抗拒的自然災害造成維修公路再次大面積損毀，雙方可重新商議維修合同條款。

5、如乙方在維修過程中，出現任何事故，一切由乙方自行承擔，甲方不負任何責任。

八、本合同一式三份，甲、乙雙方各執一份。

甲方負責人：

乙方承包人：

維修合同判決書篇七

甲方：平頂山天安煤業七礦有限責任公司

乙方：平頂山順天電器有限公司

經甲乙雙方友好協商，由乙方承攬甲方運輸機保護器（型號kxtz127）修理工作，雙方本著平等互利、真誠合作原則，結合本工程具體情況，依據《中華人民共和國合同法》有關規定，簽訂本合同，具體條款如下：

一、合同內容

1.1、乙方承接甲方運輸機保護器（型號kxtz127）修理工作。并按本合同規定的要求，經驗收合格后交付甲方。

1.2、項目內容見技術協議書。

1.3、項目施工地點：平頂山順天電器有限公司

1.4、交貨期：合同簽訂后乙方開始準備工作，乙方須在30個工作日內安裝、調試完畢，并交付甲方使用。

二、合同價格

合同總價為人民幣（大寫）金額為：肆萬捌仟壹佰壹拾壹元整，￥48111，在雙方未簽訂新的協議之前，任何一方不得修改此費用。

三、結算方式

設備維修、維護完畢，特殊設備經第三方檢測中心檢定并驗收后，乙方出具全額增值稅發票，甲方在收到發票后一個月內支付給乙方合同總價的100％，人民幣（大寫）肆萬捌仟壹佰壹拾壹元整，￥48111元。

四、技術要求和技術標準

4.1、詳見雙方技術協議書（合同附件）。

4.2、要求設備維修、維護完畢后質量穩定可靠，操作方便。性能、精度應完全符合技術協議中的技術質量標準和相關行業標準。

五、甲方承擔的義務和責任

向乙方提供設備改造所必須的技術資料。

六、乙方承擔的義務和責任

維修檢調期間如因乙方原因發生設備、人身等事故由乙方承擔賠償責任。乙方應對自已員工的安全負責。

七、驗收標準及方法

7.1、由乙方調試人員組織調試，甲方派出專人配合。

7.2、按雙方簽訂的技術協議條款和國家、行業有關標準驗收，達到原合同出廠技術指標。

7.3、驗收時各項技術指標應達到相關驗收標準，經甲方最終驗收合格，辦理驗收手續后交付甲方。

7.4、設備驗收完成后，質保期為三個月，質保期內設備非甲方原因出現故障，乙方應無償進行維修。

八、違約責任

8.1、合同生效后，雙方不得任意中止合同，否則賠償對方5%違約金。

8.2、因甲方原因造成的拖期，交貨時間順延，調試、驗收中的產品更改費用由甲方承擔。因乙方原因造成的拖期，責任由乙方承擔，每拖期一天按合同總價的0.5%進行扣罰，并從項目款中直接扣除。

九、爭議解決

本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時協商，協商不成時，雙方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

十、附則

本合同一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

合同未經雙方協商同意不得轉讓、更改。

甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

代表： 代表：

合同訂立時間： 年 月 日

維修合同判決書篇八

合同編號：___________

甲方（定作人）：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

乙方（承攬人）：_________________

法定住址：_______________________

法定代表人：_____________________

職務：___________________________

委托代理人：_____________________

身份證號碼：_____________________

通訊地址：_______________________

郵政編碼：_______________________

聯系人：_________________________

電話：___________________________

傳真：___________________________

帳號：___________________________

電子信箱：_______________________

雙方本著互惠互利的原則，通過友好協商簽定以下_________修繕協議：

第一條 修繕修理項目、數量、報酬

修繕修理項目及內容

計量單位數量或工作量報酬單價金額合計人民幣金額(大寫): （注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 定作人保證其有權對上述_________進行修繕。

第三條 承攬人保證其具修繕的.資格證照，有權從事修繕的企業。

第四條 材料

材料名稱

商標生產廠家規格型號計量單位數量質量提供人交付日期消耗定額單價價款 （注：空格如不夠用，可以另接）

第五條 檢驗

1．定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

2．承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________

第六條 修繕修理時間

從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日

第七條 質量要求

修繕修理項目應符合_________的規定和要求，具體的技術標準、質量要求包括：________________

第八條 資料提供

1．定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術資料、圖紙：____________。

2．承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，應在____日向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的_____日內答復。

第九條 轉包

1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________________。

2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

維修合同判決書篇九

合同編號：

甲方：公司乙方：

地址：地址：

電話：電話：

為規范機動車輛維修工作，經甲乙雙方友好協商，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規訂立本協議，以便共同遵守。

1、本合同的下列術語應解釋為：

（1）“合同”系指甲方（甲方）與乙方簽署的、合同格式中注明的甲方和乙方所達成的協議，包括所有的附件、附錄和構成合同的所有文件。

（2）“合同價”系指根據合同規定，乙方在正確完全地履行合同義務后甲方應支付給乙方的價格。

（3）“維修”系指招標文件中規定的車輛大修、一、二級維護和小修、中修、車輛年檢以及其它有關汽車的維修服務。

（4）“配件材料”系指乙方根據合同規定在提供維修服務時必須向甲方提供的零部件及耗材。

（5）“乙方”系指提供汽車定點維修服務的汽車維修廠家。

（6）“甲方”系指接受維修服務的甲方。

2、服務范圍

車輛大修、各級維護、小修、中修、車輛年檢和其他有關汽車維修的服務項目及交通事故車輛維修。

3、送修手續

3.1送修車輛時，甲方經辦人必須按照要求填寫乙方的“車輛維修派工單”（以下簡稱“派工單”）。派工單上應填寫清楚送修車輛的品牌型號、車輛牌照號、累計行駛里程、維修項目，經甲方經辦人簽字后交乙方，乙方憑此單確認項目的接修。

3.2乙方在維修過程中發現其他（維修計劃以外）的故障，必須及時將情況反映給甲方，在取得甲方同意后方可繼續修理。

3.3對甲方車輛乙方應以修復為主，能不更換的零部件盡量不予更換，確實不能修復或修復不經濟的零部件，在征得甲方同意后方可更換。

4、維修費用

4.1乙方應按照不超過《廣東省汽車維修行業工時定額和收費標準》中規定的工時定額和收費標準優惠計算維修費，優惠幅度及標準見附件報價表。

（1）維修費用應包括：工時費、材料費和稅金。

（2）工時費包括小修、大修項目收取工時費的標準。（小修、大修的含義在“維修工時費報價一覽表”中的備注已作說明）

（3）材料費即材料價格，在乙方開具的正式維修發票中須單獨列出。

5、竣工車輛交接手續

5.1乙方維修車輛結束后，須填寫“車輛維修結算單”（以下簡稱“結算清單”），認真填寫車輛維修的具體部位和消耗的材料、部件、計價情況、工時費及質量保證期，注明優惠事宜后交甲方經辦人審核簽字。此單多聯復寫備查。

5.2甲方應仔細檢查竣工車輛，如維修結果符合送修要求、維修費計算合理，甲方經辦人應在“結算清單”上簽字認可；如果修理結果不符合送修要求、維修費用計算不合理，或發現使用不符合要求的配件材料，甲方應以書面形式向乙方提出存在的問題，如乙方不能給予令人信服的答復，甲方可報請法定檢驗機構進行檢驗。

5.3修車更換下來的舊件應退還甲方。

5.4乙方在向甲方交接竣工車輛時，應將“結算清單”聯和維修竣工出廠合格證明一同交甲方。

5.5如甲方在車輛完工之日起5日內，沒有以書面形式向乙方提出問題，而又不在“結算清單”上簽字，則視為甲方同意接受“結算清單”中的內容。:

6、結算方式

6.1本合同以人民幣結算。

6.2乙方憑下列單據與甲方直接結算：

（1）正式發票；

（2）有甲方驗收人員簽章的“結算清單”。

6.3付款。

每月30日為當月截止日期，乙方應于次月5日前將全部結算清單（并打印總報表）和汽車維修專用發票交由甲方經辦人核對后簽名，后由甲方財務部門審核后十個工作日內辦理付款手續。

7、質量保證

7.1乙方提供維修服務時，其服務質量應按照不低于《汽車維修行業管理暫行辦法》、《汽車維修質量管理辦法》、《廣東省機動車維修和技術管理暫行辦法》中有關規定和標準執行。

7.2在甲、乙雙方約定的質量保證里程和時間內，因維修質量造成的機械事故和經濟損失，由乙方全部負責。

7.3乙方應對維修合格出廠的車輛提供質量保證。

7.4乙方應保證維修所用材料是未使用過的原廠生產的合格正品(如確需使用付廠產品或舊拆車件的,須經甲方同意后方可使用)，并完全符合合同規定的質量和性能的要求。乙方應保證使用的配件材料在正確安裝、正常使用和保養條件下，在其使用壽命期內具有滿意的性能。維修車輛移交甲方后，在質量保證期內，給予三包！