隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。優(yōu)秀的合同都具備一些什么特點(diǎn)呢？又該怎么寫呢？下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

維修合同判決書篇一

1、 空調(diào)器、風(fēng)機(jī)盤管檢修；

2、空調(diào)主機(jī)組檢修；

3、 末端設(shè)備檢修服務(wù)；

4、 空調(diào)冷卻塔檢修服務(wù)。

1、制冷機(jī)組、冷卻塔、冷熱水系統(tǒng)、空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)、循環(huán)水系統(tǒng)；

2、冷機(jī)組內(nèi)熱交換設(shè)備、冷凝器、蒸發(fā)器、冷卻水系統(tǒng)、冷媒水系統(tǒng)；

3、風(fēng)機(jī)盤管表冷器、凝結(jié)水管道設(shè)備。

1、空調(diào)器、風(fēng)機(jī)盤管保養(yǎng)；

2、主機(jī)系統(tǒng)：壓縮機(jī)、真空閥門、視鏡、屏蔽泵、真空泵、傳熱管、冷凝器、蒸發(fā)器、自控元件器；

3、冷卻塔：風(fēng)機(jī)、軸承、布水器、過濾器、膜料、塔件等。

1、為您制訂全年中央空調(diào)運(yùn)行保養(yǎng)工作計(jì)劃書；

2、定期對主機(jī)及末端設(shè)備檢查；

3、修理，改造、更換零件及裝配；

4、檢驗(yàn)壓縮機(jī)，并提供換油服務(wù)；

5、隨時(shí)處理客人投拆及中央空調(diào)出現(xiàn)的緊急故障，在接到報(bào)修通知后，會在2小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場；

6、全年調(diào)整因季節(jié)溫差給系統(tǒng)帶來的參數(shù)變化；

7、預(yù)防性保養(yǎng)小修，包括修理、更換經(jīng)常磨損的配件；

8、逐月逐日完成中央空調(diào)設(shè)備的日常運(yùn)行及常規(guī)維護(hù)清理工作；

9、對空調(diào)系統(tǒng)的設(shè)備、水質(zhì)、空氣質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測、記錄并存檔，每次檢查維修均發(fā)給詳盡的報(bào)告書。

維修合同判決書篇二

發(fā)包方（全稱）：

承包方（全稱）：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱： 漢陰縣金鳳緣建材批發(fā)城

工程地點(diǎn)： 安康市漢陰縣

二、工程承包范圍

本項(xiàng)目施工圖紙中所涉及的消防工程設(shè)備、材料的供貨及安裝及調(diào)試：

火災(zāi)自動報(bào)警系統(tǒng)、自動噴淋系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)。

三、施工組織設(shè)計(jì)和工期

1、承包方應(yīng)在開工前將施工組織設(shè)計(jì)（或施工方案）和施工進(jìn)度計(jì)劃提交發(fā)包方代表，發(fā)包方應(yīng)在三日內(nèi)批準(zhǔn)或提出修改意見。

2、承包方必須按批準(zhǔn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工，接受發(fā)包方代表對進(jìn)度的檢查、監(jiān)督。工程實(shí)際進(jìn)度與計(jì)劃不符時(shí)，承包方應(yīng)按發(fā)包方代表的要求提出整改措施，經(jīng)發(fā)包方代表簽認(rèn)后執(zhí)行。

3、工期延誤。下列情況造成竣工日期推遲的延誤，經(jīng)發(fā)包方代表確認(rèn)，工期相應(yīng)順延。

（1）工程量變化和設(shè)計(jì)變更（發(fā)包方應(yīng)出具書面依據(jù)），未按時(shí)撥付工程進(jìn)度款，非承包方原因停水、電等影響施工造成停工累計(jì)超過4小時(shí)，不可抗力因素及其它工種影響工期因素；

(2)承包方在以上情況發(fā)生后五日內(nèi)向發(fā)包方提出書面報(bào)告，發(fā)包方代表在收到報(bào)告后三日內(nèi)予以簽認(rèn)、答復(fù)；發(fā)包方代表收到承包方通知后5日內(nèi)不作答復(fù)，視為已經(jīng)批準(zhǔn)。

非上述原因，工程不能按合同工期竣工，承包方承擔(dān)違約責(zé)任。 開工日期： 年月日

竣工日期： 年月日

合同工期總?cè)諝v個(gè)工作日內(nèi)日數(shù)：日歷個(gè)工作日內(nèi) 。

四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按消防主管部門審批通過的設(shè)計(jì)圖紙組織

施工并達(dá)到圖紙和規(guī)范要求

五、合同款與支付

1、該工程每平方米按 元以施工的總面積計(jì)算。

工程款人民幣（大寫）：元整

￥：元整

2、工程量的確認(rèn)

（1） 承包方應(yīng)按專用條款約定的時(shí)間，向發(fā)包方提交已完工程量的報(bào)告。發(fā)包方接到報(bào)告后，5個(gè)工作日內(nèi)通知承包方按設(shè)計(jì)圖紙工程量核實(shí)已完工程量，作為工程款支付的依據(jù)。在承包方確認(rèn)的工程量，發(fā)包方在5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向承包方支付工程款（進(jìn)度款）。

（2）發(fā)包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在收到承包方報(bào)告后，5個(gè)工作日內(nèi)未核實(shí)已完成的工程量，承包方報(bào)告中開列的工程量即視為被確認(rèn)，可作為工程款支付的依據(jù)。

（3）承包方應(yīng)當(dāng)在以上情況發(fā)生后七個(gè)工作日內(nèi)，將調(diào)整原因、金額以書面形式通知發(fā)包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人確認(rèn)調(diào)整金額后作為追加合同款，與工程款同期支付。發(fā)包方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人收到承包方通知后七個(gè)工作日內(nèi)不予確認(rèn)也不提出修改意見，視為已經(jīng)同意該項(xiàng)調(diào)整。

（4）工程變更調(diào)整的合同款及其他條款中約定的追加合同款，應(yīng)與工程款（進(jìn)度款）同期調(diào)整支付。

3、 工程款的支付

（1）首付款：承包方人員材料進(jìn)場后，發(fā)包方付給承包方工程總造價(jià)的30 %；

（2）承包方在每月 日前按當(dāng)月工程施工進(jìn)度申請進(jìn)度工程款支付，發(fā)包方按當(dāng)月工程施工進(jìn)度支付進(jìn)度款；

（3）工程竣工驗(yàn)收合格后，發(fā)包方應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)支付至結(jié)算工程總價(jià)的95%；其余5%為質(zhì)量保修金，質(zhì)保期滿兩年后，發(fā)包方應(yīng)在7個(gè)工作日內(nèi)將質(zhì)保金一次性付清。

六、圖紙、資料

發(fā)包方向承包方提供兩套消防工程施工圖（合同圖紙）及電子版圖紙一套，施工過程中承包方應(yīng)隨工程進(jìn)度情況將施工資料同步報(bào)驗(yàn)，資料隨時(shí)分發(fā)監(jiān)理、發(fā)包方。

七、雙方一般權(quán)利和義務(wù)

發(fā)包方責(zé)任

1、按時(shí)向承包方支付工程進(jìn)度款；

2、提供消防工程施工必須的水、電、場地條件，施工中產(chǎn)生的電費(fèi)由承包方承擔(dān)（電費(fèi)計(jì)價(jià)以雙方協(xié)定為準(zhǔn)或一次性支付）；

3、協(xié)調(diào)與有關(guān)單位的關(guān)系及施工作業(yè)順序，保證承包方正常施工； 發(fā)包方應(yīng)要求與消防驗(yàn)收有關(guān)的施工單位嚴(yán)格按照消防部門審查合格的施工圖紙及審核意見書進(jìn)行施工，以確保消防驗(yàn)收工作按時(shí)完成。

4、發(fā)包方超過約定的支付時(shí)間不支付工程款（進(jìn)度款），承包方可向發(fā)包方發(fā)出要求付款的通知，發(fā)包方收到承包方通知后仍不能按要求付款，可與承包方協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議，經(jīng)承包方同意后可延期支付。協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時(shí)間和工程量結(jié)果確認(rèn)。七個(gè)工作日內(nèi)日起，開始計(jì)算應(yīng)付款的貸款利息。發(fā)包方應(yīng)按協(xié)議支付承包方利息。 承包方責(zé)任

1、堅(jiān)持質(zhì)量第一，遵守國家有關(guān)消防工程安全技術(shù)規(guī)范和操作規(guī)程及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工；

2、保證消防工程的設(shè)備，材料符合設(shè)計(jì)要求；

3、接受發(fā)包方的現(xiàn)場管理和質(zhì)量監(jiān)督；

4、本工程質(zhì)量不符合規(guī)定時(shí)，必須無條件返工和修理；

5、保證本消防工程文明施工，達(dá)到有關(guān)省級文明工地標(biāo)準(zhǔn)要求；

6、負(fù)責(zé)免費(fèi)對本工程消防中心工作人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，達(dá)到熟練掌握本消防系統(tǒng)的操作及管理要求；

7、工程質(zhì)量免費(fèi)保修一年，終身維護(hù)；接發(fā)包方維修通知后，及時(shí)維修，確保消防設(shè)備正常運(yùn)行，如承包方未履行上述義務(wù)造成工程、財(cái)產(chǎn)和人身傷害，由承包方承擔(dān)責(zé)任及所發(fā)生費(fèi)用；

8、保證消防工程施工現(xiàn)場清潔符合有關(guān)規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達(dá)到建筑物無污染，現(xiàn)場無相關(guān)建筑垃圾；

9、安全施工，人員傷亡事故全部由承包方負(fù)責(zé)；

承包方不履行上述各項(xiàng)責(zé)任和義務(wù)，造成工期延誤和工程損失，應(yīng)對發(fā)包方的損失給予賠償。

八、保修

1、承包方在消防工程交工驗(yàn)收后五天內(nèi)，應(yīng)向發(fā)包方提交工程保修書，保修期為一年。

九、合同生效及仲裁

合同訂立時(shí)間：年 月 日

合同訂立地點(diǎn)：本合同雙方約定：雙方簽字蓋章后生效。雙方在執(zhí)行合同過程中，發(fā)生爭議時(shí)，先由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院提起訴訟。

發(fā)包方：（公章）承包方：（公章）

法定代表人： 法定代表人：

委托代表人： 委托代表人：

電話： 電話：

開戶銀行：開戶銀行：

帳號： 帳號：

維修合同判決書篇三

甲方：**花園***樓住戶。住戶代表：**。

乙方：***維修隊(duì)。法人：**

本著平等、自愿、公平的原則，甲乙雙方就**花園***樓頂防水工程經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，其條款如下：

一、甲方委托乙方做**花園***樓頂防水工程。工程面積為***平米，包括向西延伸的部分。

二、雙方商定該程造價(jià)為***元;工期為**天。

三、樓頂太陽能設(shè)備的搬遷與復(fù)位均由乙方負(fù)責(zé)。

四、乙方在施工過程中必須嚴(yán)格按著工程工藝要求進(jìn)行操作保證工程質(zhì)量并按期竣工。

五、該工程自竣工之日起，質(zhì)量保證期為*年。

六、竣工后如在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)滲漏等現(xiàn)象由乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修;質(zhì)量保證期因滲漏而造成甲方的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方負(fù)責(zé)賠償。(如：住房的`的裝修，物品遭受損失的賠償?shù)取?

七、施工期間乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定采取嚴(yán)格的安全措施，如出現(xiàn)事故均由乙方自行負(fù)責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。

八、甲方必須在工程完工后一次性支付工程款，不得拖欠。

九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。本合同自雙方簽字之日起生效。

甲方：乙方：

年月日

維修合同判決書篇四

甲方：_________（以下簡稱甲方）

乙方：_________（以下簡稱乙方） 根據(jù)國務(wù)院《物業(yè)管理?xiàng)l例》、_________和_________等有關(guān)規(guī)定， 就原有住宅維修基金繳存有關(guān)事宜，訂立以下協(xié)議：

第一條 甲方負(fù)責(zé)對全市住宅維修基金的統(tǒng)一歸集和管理、使用、監(jiān)督等工作。

第二條 甲方負(fù)責(zé)制定原有住宅維修基金繳存、使用和管理等有關(guān)規(guī)定和辦事程序。

第三條 甲方負(fù)責(zé)在________市________銀行開立原有住宅小區(qū)公共設(shè)施維修基金繳款專用賬戶，以保證乙方順利按時(shí)繳存維修基金。

第四條 甲方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定保管好維修基金，做到專款專用，并從維修基金存入專戶之日起比照商品住宅繳存維修基金的利率計(jì)息。

第五條 甲方應(yīng)提供維修基金查詢服務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)辦理維修基金的使用等業(yè)務(wù)。

第六條 甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)_________銀行在全市各區(qū)、縣設(shè)立維修基金繳存窗口并提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，方便開發(fā)建設(shè)單位繳存維修基金。

第七條 乙方應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定，及時(shí)全額繳存維修基金。

第八條 乙方對所提供原有住宅的住宅套數(shù)、建筑面積、建安工程費(fèi)和已發(fā)生維修費(fèi)用的業(yè)主確認(rèn)書等資料的真實(shí)、有效負(fù)有完全責(zé)任。

第九條 乙方繳存原有住宅維修基金后，如業(yè)主提出異議，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)解釋。由此產(chǎn)生的任何矛盾和糾紛，乙方須承擔(dān)全部責(zé)任。

第十條 乙方應(yīng)當(dāng)妥善解決原有住宅的各種遺留問題。

第十一條 乙方應(yīng)在_________年_________月_________日前將_________年開發(fā)建設(shè)的_________區(qū)（縣）_________道（路）_________小區(qū)（號），共_________套住宅，建筑面積_________平方米，維修基金_________元全額繳存至甲方在_________銀行開立的原有住宅小區(qū)公共設(shè)施維修基金繳款專用賬戶。

第十二條 乙方可分_______次繳存維修基金，但應(yīng)當(dāng)在_______年_______月_______前繳存維修基金總額的_______%以上，具體安排如下：

（一）乙方于本協(xié)議簽訂之日起，______日內(nèi)繳存維修基金總額的______%，______元。

（二）乙方在______年______月______日前繳存維修基金總額的______%，________元。

（三）乙方在______年______月______日前繳存維修基金總額的______%，________元。

第十三條 乙方未按協(xié)議規(guī)定時(shí)間和比例繳存維修基金的，甲方有權(quán)要求乙方及時(shí)繳存，并承擔(dān)未繳存基金額每日萬分之______違約金。

第十四條 乙方至______年______月______日未全額繳清維修基金的，根據(jù)______稅務(wù)局的有關(guān)規(guī)定，須按未繳金額部分繳納企業(yè)所得稅。乙方在繳納企業(yè)所得稅后，仍應(yīng)當(dāng)全額繳存維修基金。

第十五條 在本協(xié)議執(zhí)行過程中，對本協(xié)議所作的任何更改或補(bǔ)充，應(yīng)訂立書面變更或補(bǔ)充協(xié)議，并成為本協(xié)議不可分割的一部分，與本協(xié)議具有同等效力。

第十六條 本協(xié)議______式______份，甲、乙雙方各執(zhí)______份。

甲方（蓋章）：__________________

負(fù)責(zé)人（簽字）：________________

____________年________月______日

乙方（蓋章）：__________________

負(fù)責(zé)人（簽字）：________________

____________年________月______日

維修合同判決書篇五

甲方：××有限責(zé)任公司

乙方：××有限公司

依照《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在誠實(shí)、守信的基礎(chǔ)上，本著友好、互利的原則，簽訂本合同。乙方為甲方完成行車改造及維修任務(wù)，總價(jià)格為元（元整），含改造費(fèi)、維修費(fèi)、備件費(fèi)、材料費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、拆裝費(fèi)、高空作業(yè)費(fèi)、清障費(fèi)、各種稅費(fèi)等，乙方開具增值稅發(fā)票。（維修內(nèi)容見附表）

一、施工要求：

1. 乙方根據(jù)維修內(nèi)容，科學(xué)合理制定施工方案，施工中嚴(yán)格按照國家有關(guān)行車安裝施工的技術(shù)規(guī)范、要求進(jìn)行施工。

2. 乙方施工期間嚴(yán)格遵守安全法有關(guān)操作規(guī)程，采取必要的安全防護(hù)措施，若出現(xiàn)安全問題乙方自行負(fù)責(zé)。

3. 乙方施工人員具備相應(yīng)的施工資質(zhì)，所提供的備件、材料應(yīng)符合國家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

4. 甲方應(yīng)負(fù)責(zé)乙方在維修過程中現(xiàn)場協(xié)調(diào)和必要的安裝支持，乙方服從于甲方現(xiàn)場安排，合理安排作業(yè)時(shí)間。

二、施工時(shí)間：自合同簽訂之日起十日內(nèi)完成施工。

三、質(zhì)保期：自驗(yàn)收合格之日起滿一年。在質(zhì)保期出現(xiàn)施工內(nèi)容之內(nèi)的設(shè)備故障，乙方應(yīng)在接到通知24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場免費(fèi)維修。

四、合同付款：按合同內(nèi)容施工完畢，驗(yàn)收合格后付款90%,剩余10%在質(zhì)保期滿后一次性付清。

五、爭議解決方式：本合同未盡事宜，雙方本著相互信任及友好合作的原則協(xié)商解決，協(xié)商不成，到甲方所在地人民法院解決。

六、本合同一式四份，甲乙雙方各兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。每份都具有同等約束力，雙方應(yīng)共同遵照執(zhí)行。

甲方： 乙方：

有限責(zé)任公司 有限公司

委托代理人： 委托代理人：