人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編為大家收集的優秀范文，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

支付工程款協議篇一

住所：___________

__________公司(以下簡稱乙方)

住所：__________

鑒于：

_______年_____月_____日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：________)，建設工程總價款為：_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工，已經甲方、乙方及____方驗收，并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委托書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在北京市公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向北京市公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯系地址及北京市公證處指定聯系地址：

甲方聯系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________

乙方聯系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________

北京市公證處聯系地址：

地址：_____________________

郵編：___________ 電話：_____________

承辦公證員：_______________

甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和北京市公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方，并須在不可抗力發生后xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外，未經另一方同意，本協議任何一方在上述交易完成前，不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自________公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。

3、本協議正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持份，一份留存于_______公證處備案。

甲方：______

法定代表人或授權代表：______

乙方：______

法定代表人或授權代表：______

________年___月___日

于____________(地方)

支付工程款協議篇二

____________公司(以下簡稱甲方)

住所：___________

__________公司(以下簡稱乙方)

住所：__________

鑒于：

_______年_____月_____日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：________)，建設工程總價款為：_________萬元整人民幣。該項目已于_______年____月____日竣工，已經甲方、乙方及____方驗收，并于________年____月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計___________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款__________萬元整。

雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

第一條 甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款_________萬元整，尚未支付的建設工程款_______萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條 甲、乙雙方經協商同意按如下方式，自_______年____月____日至_________年____月____日止由乙方向甲方支付建設工程款_________萬元整。(見本協議附件：4、還款計劃明細;如系分期支付，請寫明分期付款的階段及數額)。

第三條 強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向_________公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起____個工作日內，向甲方和_______公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起____個工作日內，乙方未向_______公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向_________公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向_________公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向_______公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據_________公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向_________公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況：

(1)經年檢合格的《營業執照(副本)》;

(2)《授權委托書》;

(3)《強制執行申請》;

(4)乙方已經履行還款義務的書面證明材料(如：乙方向甲方履行還款義務的情況，包括乙方已償還/未償還款項數額等情況);

(5)經公證的具有強制執行效力的本協議;

(6)甲方在_________公證處的監督下向乙方發出的《履行應償借款通知書》;

(7)其他需要提供的材料。

5、乙方承諾愿以其全部資產接受強制執行，其資產中包括但不限于以下所列內容：___________________________________________。

第四條雙方各自的承諾和保證

1、甲、乙雙方在達成簽訂本協議意向后即向_________公證處申請辦理本協議的公證事宜。

2、乙方應按本協議的約定按期足額支付應付款項;甲方應按本協議約定辦理有關收款和債務抵消的財務手續，并有義務在乙方付款當日向乙方出具有關發票憑證。

3、甲、乙雙方指定聯系地址及_________公證處指定聯系地址：

甲方聯系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________

乙方聯系地址、電話及傳真如下：___________;受件人：____________

_________公證處聯系地址：

地址：_____________________

郵編：___________ 電話：_____________

承辦公證員：_______________

甲、乙雙方在此確定：如任何一方的聯系地址、電話及傳真發生變化，應及時告知給對方和_______公證處，如沒有及時履行告知的義務而發生的無法聯系的狀況，將由未履行告知義務的一方承擔由此而帶來的法律后果。

第五條 不可抗力

1、不可抗力是指本協議雙方不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。包括但不限于下列事件：戰爭、騷亂、罷工、瘟疫、水災、洪水、地震、風暴、潮水或其他任何類似事件。

2、任何一方因不可抗力不能履行本協議規定的全部或部分義務，該方應盡快通知其他方，并須在不可抗力發生后xx日內以書面形式向其他方提供詳細情況報告及不可抗力對履行本協議的影響程度說明。

3、發生不可抗力，任何一方均不對因不可抗力無法履行或遲延履行本協議義務而使其他方蒙受的任何損失承擔責任。但遭受不可抗力影響的一方有責任盡可能及時采取適當或必要措施減少或消除不可抗力的影響。遭受不可抗力影響的一方因未盡本項責任而給其他方造成損失的，應承擔賠償責任。

4、各方應根據不可抗力對本協議履行的影響程度，協商確定是否終止本協議，或是繼續履行本協議。

第六條 保密

除中國有關法律法規、公司章程另有規定或本協議雙方另行達成書面協議外，未經另一方同意，本協議任何一方在上述交易完成前，不得將本協議的有關內容向任何第三方透露。

第七條 其他

1、本協議自________公證處公證后生效，并賦予強制執行效力。

2、本協議未盡事宜，由雙方通過友好協商方式解決，另行簽訂補充協議，并經公證處公證。

3、本協議正本一式_______份，每份均具有同等法律效力，雙方各持份，一份留存于_______公證處備案。

甲方：______

法定代表人或授權代表：______

乙方：______

法定代表人或授權代表：______

________年___月___日

于____________(地方)

支付工程款協議篇三

房屋抵償工程款協議書

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、保證條款：

2.甲方保證在本協議簽訂后不得因甲方原因導致抵工程款的商品房被查封、抵押，致使乙方權利無法實現；

3.甲方保證抵工程款的房屋無產權上的爭議，現階段已能辦理房地產權證；

4.甲方保證在未征得乙方書面通知情況下，不得出售抵工程款的房屋。

5.甲方保證在本協議簽訂之日起30日內辦理完畢抵工程款房屋的房地產權證。

五、物業管理費用：

1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用；

2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

六、稅費、交易費用等。

1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作；

2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

七、房屋銷售

1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下；

2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議；

3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋；

4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續（包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等）。

八、違約責任

如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10％的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

九、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

十、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

十一、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________

授權代表（簽字）：_________授權代表（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

支付工程款協議篇四

原告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：________________,電話：________________

被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

被告：________________，性別：________，________年________月________日生，________族，住址：_________________電話：_____________

訴訟請求：

1、請求貴院依法判令二被告向原告支付拖欠的安裝費共計________元。

2、本案全部訴訟費用由被告承擔。

事實與理由：

被告________委托被告________為其尋找進行石膏墻安裝的人員。________年________月________日,原告經被告________介紹同意為被告________所負責的________旅館進行石膏隔墻的安裝。在進行安裝之前,原告通過被告楊________同被告________協商先預付一部分款項,待安裝完畢之后將剩余款項付清。被告________在________年________月________日支付了預付款之后,于________月________日支付________元,________年________月________日支付________元,之后就拒絕再支付剩余款項。________年________月________日,原告要求被告________量面積進行決算,被告________不但不予理會,還糾集其他人對原告進行毆打,原告撥打110,經過民警的調解,被告________同意支付一切因原告被毆打受傷所花費的醫療費,并在一周內付清所欠的勞務費。被告________于當場支付醫療費________元后,于________年________月________日同原告丈量了干活的面積,由此得出原告所安裝石膏墻的面積為________平方米,安裝費為________元,醫藥費共計________元。雙方經過協商后約定剩余的欠款為________元,由被告人________支付。但時至今日,被告一直未支付剩余的欠款________元。綜上所述,原告為二被告進石膏墻的安裝,實質上在原告與被告間已經形成了雇傭關系。依據《勞動法》等相關法律法規,原告享有法定的權利,被告________最為雇傭方,被告________作為直接負責人拖欠安裝費的行為,嚴重侵害了原告的合法權益。因此,原告為維護自己的合法權益,現提起訴訟,請求法院公正裁決為盼。

此致

__________市__________區人民法院

具狀人：_________________

________年________月________日

支付工程款協議篇五

答辯狀答辯人(本案被告)：_________________市__________機械廠。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________廠長。

被答辯人(本案原告)：_________________公司。住所：_________________市__________路__________號。法定代表人：______________，職務：_________________總經理。

答辯人現就本案原告訴本案被告加工承攬合同質量糾紛一案，答辯如下：______________年7月16日，被告與原告簽定了本案訴爭合同(見原告的證據一和被告的證據一)。合同規定，由原告提供鑄鋁毛坯5000件，由被告按約加工，原告收貨后即向被告支付加工款人民幣60萬元。_____________年8月1日，原告兩次向被告提供鑄鋁毛坯2800件，經被告加工后，于_____________年8月1日向原告交回成品2600件，其余毛坯已作廢品退回給原告。交貨時，原告辦理了驗收手續并收妥入庫(見被告的證據二)，但原告并無即時向被告支付加工款。20日后，原告卻口頭通知被告，說明發現被告加工的零件全部不合格，要求被告按協議賠償并以被告違約為由單方宣布解除訴爭合同。

被告本著友好協商的態度，曾要求原告提供不合格成品的檢驗數據和相應的分析報告(見被告的證據三)，如果確系被告過錯造成的，被告愿意按照合同規定進行賠償，但原告至今未有提供。據此，被告認為原告起訴要求被告賠償的理據不足，請求法院依法予以駁回其訴訟請求。

此致

__________市__________區人民法院

答辯人：_________________市__________機械廠

________年__________月__________日

支付工程款協議篇六

欠款人(甲方)：_________________，法人或者自然人身份證號碼(附身份證復印件)，聯系地址，手機。

2.施工方(乙方)：_________________

3.工程項目：_________________乙方負責甲方工程的施工，工程地址，工程內容，甲方應支付乙方工程款費用(大寫)元。現上述工程已于年月日完工，經甲方驗收合格，已投入使用，沒有其他工程質量糾紛，施工方沒有工程延期等一切違約事實。

4.欠款情況：_________________甲方已支付工程款(大寫)元，仍欠乙方工程款(大寫)元。

5.甲方承諾，在年月日前向乙方支付剩余款項，支付方式如下：_________________

1)年月日前支付(大寫)元

2)年月日前支付(大寫)元

3)年月日前支付(大寫)元

6.收款銀行賬號：_________________

如甲方延遲支付的，按逾期未支付金額的2‰計收每日違約金，直至甲方支付完成為止。

如甲方違約支付，乙方可以在乙方所在地提起訴訟。

欠款人(簽名及加按手印)：_________________

立據日期：_________________

連帶保證人(簽名及加按手印)：_________________

簽名日期：_________________

支付工程款協議篇七

工程合約編號：

承判人：

承判工程：

經物業管理有限公司和承判人雙方核對并同意：

一、最終結算工程款項如下：

1、完成合約工程金額：

2、額外工程金額：

3、代工金額：

4、其它金額：共計總金額：

二、總金額中應扣除的項目：

1、公司代支付材料及墊付等金額：

2、其它扣款：

三、實際支付金額(總金額-扣除金額)截至? 年 月 日止支付承判金額：其中：第一次：第二次：尚有保固金額：上述保固金額將于年月日保養期滿驗收后發還。

雙方對上述結算數據今后不得提出異議，特立此據。

立協議人：

物業管理有限公司代表：

承判人：

代表：

日期：

支付工程款協議篇八

甲方：___________________________ 合同編號：___________________

法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

法定代表人：_____________________

甲乙根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，就房產抵工程款事宜，在協商一致的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

第一條 房產地址

本合同項下的房產位于____市____路____號____花園第____幢、第____幢。

第二條 抵付金額

甲方將上述房產作為甲方欠乙方________工程款的抵付。

抵工程款的兩幢住宅面積總計____方米(最終面積以確權面積為準)，折合人民幣人民幣_____元整（大寫：_____）。甲方所欠乙方工程款以雙方核定的結算數為準。兩者相抵，多退少補。如甲方所款項超過人民幣_____元整（大寫：_____），由甲方另支付現金補齊差價；如甲方所欠款項少于人民幣_____元整（大寫：_____），由乙方支付現金補齊差價，或按成本計算相應面積房屋補回甲方。

第三條 雙方義務

1.由于____花園是由多方合作共同開發，為了照顧項目的整體性，便于統一管理，雙方商定，由甲方負責項目前期的三通一平、規劃、甘油、設計、報建、人防和質檢委托等工作；工程相關費用由乙方分攤。

2.甲方負責施工現場管理及協助乙方進行項目建設過程中的施工監理，乙方必須遵守甲方《施工現場管理守則》。

3.甲方協助乙方辦理竣工驗收、房產確權、房產銷售的有關手續，相關稅費由乙方支付。

第四條 債務結清

1.自甲乙雙方簽訂合同之日起，甲方所欠乙方和工程款即告結清（乙方必須開出工程款發票給甲方），不再存在甲方欠乙方________工程款問題。

2.今后甲方與其它單位發生有債務糾紛，也不能以本合同所簽的第____幢、第____幢建筑作抵押，以確保乙方對這兩幢樓的權屬。甲乙雙方同意本合同到市公證外公正，公證費用由乙方負責。

3.自甲乙雙方簽訂合同之日起，乙方須在____天之內，一次性向甲方支付小區開發的各項費用人民幣_____元整（大寫：_____），具體構成（略）。

第五條 工程進度

1.為了保證____花園項目的整體形象，便于統一管理，乙方必須嚴格遵守甲方統一安排的施工進度。自簽訂合同之日起____個日歷天內保證工程全部竣工，并按規定進行工程保修。乙方必須在與購房客戶簽訂臨時售房合同的同時，按其面積以____元/平方米交足質量保修金，否則，甲方有權不予簽訂臨時合同。保修期滿后，保修金余額退回給乙方。

2.若因乙方工程進度給甲方帶來管理不便或造成經濟損失時，甲方有權對乙方進行處罰，工期每拖延____天，處以萬分之____的罰金（按雙方核定的結算數計）。

第六條 工程質量

1.乙方在施工時必須按照圖紙和國家有關規范施工，保證工程質量，以維護甲方的聲譽和____花園的整體形象。甲方工程部有權對乙方的工程質量進行監督檢查，對不良質量問題有權要求返工。工程議標由乙方負責辦理批準手續，甲方協助。

2.甲方協助乙方辦理竣工驗收工作，竣工驗收后，乙方須移交完整的建筑資料檔案正本一式____份給甲方，否則，甲方不協助乙方辦理銷售手續。

第七條 房產銷售

1.為維護____花園整體形象，所有房屋實行統一最低限價銷售，原則上由甲方售樓部統一代理，乙方也可在此原則上自行銷售。統一最低限價由甲乙雙方根據市場行情商定。

第八條 銷售服務

1.甲方協助乙方辦理房產銷售的有關手續，乙方預售房產時必須嚴格按照____市預售房政策辦理，售房臨時合同由購房客戶與甲方簽訂、乙方確認。正式銷售合同由甲方與客戶簽訂，由甲方統一開出銷售發票給乙方轉給購房客戶，所涉及的營業稅等稅收費用由乙方提前或當時付清，否則甲方不予協助辦理上述手續。乙方購房客戶對房屋質量的投訴由乙方負責處理。

2.為了促進整個樓盤的銷售，甲方愿意代理乙方銷售，廣告費及代理費另議。

第九條 物業管理

房屋建成竣工驗收，小區物業管理由____有限公司屬下的____有限公司管理。工程竣工后____天內乙方必須交物業管理維修基金____萬元給甲方。

第十條 違約責任

1.違反本合同約定，或無故終止合同視為違約，違約方應按合同法有關規定，承擔違約責任。

2.在合同有效期內，若無不可抗拒因素發生，甲乙雙方中的任何一方都不得終止合同，終止合同方視為違約。

3.違約金的計算方法：________________。

第十一條 爭議的解決

本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。

第十二條 生效條件_____

本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字蓋章之日起生效。

本合同—式____份，各方當事人各執____份，具有相同法律效力。

甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

住址：____________________________ 住址：____________________________

郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

聯系電話：________________________ 聯系電話：________________________

傳真：____________________________ 傳真：____________________________

日期：____________________________ 日期：____________________________

電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________

賬號：____________________________ 賬號：____________________________

支付工程款協議篇九

甲方：________________

乙方：________________

由于甲方欠乙方工程款，以房產抵頂工程款一事達成如下協議：

甲方用以抵頂工程款的房產為建筑面積________平方米，價款小區________元。________號________樓________室________元，經甲乙雙方協商就甲方以房抵工程款。

抵頂的房產甲方不得對外出售，由此產生的一切責任由甲方自行負擔，抵頂的房產乙方可以隨時出售，抵頂房產的售房款歸乙方所有。該房暫由雙方簽訂預售合同，在正式辦理房屋產權證時，其產權過戶手續由甲方與乙方指定的購房人辦理，直接辦到乙方指定的購房人名下。甲方不因乙方將該房轉讓需辦理相關手續為由而向乙方和乙方指定的購房人收取任何費用。甲方在接到乙方出具的同意將該房過戶的書面通知后方可與購房人辦理過戶手續。辦理過戶手續所需要費用由購房人按國家現行規定承擔。

抵頂房產的價格包括水、電、暖、氣(電視、電話、寬帶)人口關配套費用。抵頂房產的配套設施應達到甲方對外銷售的同等標準。

甲方于________年________月________日前將所抵頂的房屋交付乙方。

如因非乙方原因導致該房產權歸屬不清或不能按期取得該房產權等，乙方可以單方解除本協議，甲方應以現金支付所欠工程款元。

本合同未盡事宜由甲、乙雙方協商解決，如協商不成可向威海市仲裁委員會申請仲裁。

本協議一式四份，雙方各執二份，經雙方簽字蓋章后生效。

甲方：________________

乙方：________________

________年________月________日

支付工程款協議篇十

甲方：_________

乙方：_________

甲、乙雙方經友好協商，就以房抵工程款一事達成協議如下：

一、雙方確認，甲方欠乙方修建_________花園工程款人民幣_________元以_________花園_________套房屋抵償。具體房號、面積、金額見附件三。

二、本協議書簽訂后，乙方有權立即辦理房屋產權登記手續，或暫不辦理登記手續時免費更名一次。乙方可用書面通知方式告知甲方，與第三人簽訂購房合同，辦理房屋產權登記手續。

三、物業管理費用：1.如乙方或業主是在本協議書簽訂后12個月內入伙的，則以實際入伙時間計交物業管理費用;2.如在本協議書簽訂后超過12個月入伙的，乙方或業主應按有關規定支付物業管理費用。

四、稅費、交易費用等。1.甲方必須隨時配合乙方或乙方指定的第三人辦理抵工程款房屋手續，包括但不限于簽訂《商品房購買合同書》，開具發票，提供相關資料，辦理房地產權證及其他各項工作;2.甲乙雙方需按照規定各自負擔辦理房地產權證的稅費和交易費用。

五、房屋銷售1.乙方自用房屋時，甲方需配合將房地產權證辦理至乙方名下;2.自本協議簽訂之日起，乙方可委托甲方或第三方銷售抵工程款的房屋。若委托甲方銷售的，另行簽訂協議;3.自本協議簽訂之日起，乙方可自行銷售抵工程款的房屋;4.不管乙方以何種方式處理房屋，甲方都應配合辦理相關手續。甲方應根據乙方或購房業主的要求，辦理相應一切手續(包括但不限于預購登記、辦理房地產權證等)。

六、違約責任如抵工程款的房屋因甲方原因被查封、抵押、出售或無法按時辦理房地產權證，乙方有權要求甲方支付不能交付房屋價款10%的違約金，提供其它房屋抵償或賠償一切損失。

七、合同有效期至所有抵工程款的房屋辦理完畢《房地產權證》為止。

八、未盡事宜，雙方協商解決，協商不成，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本協議，自各方簽字蓋章后生效。協議一式四份，雙方各執兩份。

甲方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日

乙方(蓋章)：_________授權代表(簽字)：____________ ______年____月____日

支付工程款協議篇十一

_______________自治縣人民法院

執行裁定書

(______)_____執字第30號

申請執行人：______________，男，1978年10月19日生，漢族，小學文化，農民，福建省長樂市人，住福建省長樂市__________鎮__________村__________31號。身份證號碼：__________________

被執行人：______________，男，1963年6月8日生，漢族，高中文化，__________市__________建筑工程有限責任公司項目部經理，重慶市江北縣人，住云南省保山市__________鎮_______________416號。

被執行人：_________________市__________建筑工程有限責任公司，所在地：_________________云南省保山市_________________8號。法定代表人：_________________，系該公司董事長。

本院依據已經發生法律效力的(________)蘭民二初字第__________號民事判決書，責令被執行人償還申請執行人_______________鋼材款150399.00元，但被執行人至今未履行。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百一十八條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民事訴訟法>若干問題的意見》第280條、《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(施行)》第32條的規定，裁定如下：_________________

凍結、劃撥被執行人__________市_______________建筑工程有限責任公司的存款150399.00元。

本裁定送達后即發生法律效力。

執行員：______________

執行員：______________

執行員：______________

_____年_____月_____日

書記員：______________

支付工程款協議篇十二

申請人：_________________中國__________企業有限公司，住所地__________市__________區__________大廈__________層。

法定代表人：______________，董事長。

委托代理人：______________，本公司法律顧問。

被申請人：______________市__________投資發展有限公司，住所地_____市_____區_____路_____號。

法定代表人：______________。

被申請人：_________________酒店(深圳)有限公司，住所地__________市_____區_____村_____號。

法定代表人：______________。

案由：_________________拖欠工程款。

請求事項

請求裁決被申請人支付我司工程款人民幣___________________元和利息________________元。

仲裁案件受理費和處理費由被申請人承擔。

事實與理由

_____年_____月_____日__________市_____投資發展有限公司與我司簽訂了《__________中心大廈工程施工合同》，由我司承建__________中心大廈。現該大廈的建設工程早已竣工驗收，_____市某投資發展有限公司將此大廈交由某酒店(深圳)有限公司投入使用。就該項工程的工程款等事項，經_____市某投資發展有限公司(為甲方)和某酒店(深圳)有限公司(為丙方)與我司(為乙方)于_____年_____月_____日協商，達成一致意見如下：_________________“一、甲乙丙三方根據實際情況共同確認甲方欠乙方工程款本金為人民幣_______________萬元，三方不得以任何理由再對此提出異議。二、乙方充分體諒甲方實際困難，同意由丙方代為甲方向乙方履行上述工程欠款的給付義務。乙方同意丙方以提供消費額度給乙方及其授權的人員在某酒店簽單消費的辦法抵償甲方尚欠乙方的工程款人民幣_______________萬元”。同時，甲乙丙三方并簽訂《具體消費辦法》，該辦法第三條約定“消費項目及內容：_________________客房、會議廳、餐飲、娛樂、商務等酒店能提供的各項服務。如丙方無法或拒絕約定的消費辦法給乙方及其授權的人員簽單消費時，則乙方有權取消丙方以消費額度抵償債務的方式，并有權要求甲方和丙方任何一方或兩方以貨幣給付的形式履行剩余工程款的給付義務，并自當日起按銀行同期貸款利率計算。”

上述協議簽訂后，我司依約自__________年開始，在某酒店接受__________酒店(深圳)有限公司按上述約定提供的消費項目的服務內容進行消費。但自_____年_____月以某酒店(深圳)有限公司就違反該協議停止我司及其授權的單位和人員的上述約定簽單消費，拒絕我司餐飲消費的簽單，其后相繼了停止我司客房、會議廳、餐飲、娛樂及其他服務消費的所有簽單。為此特申請裁決我司上述請求事項。

此致

__________仲裁委員會

中國某企業有限公司

支付工程款協議篇十三

甲方：_________公司

住所：__________________

法定代表人：_________

(法定代表人的代理人：_________)

乙方：_________公司

住所：__________________

法定代表人：_________

(法定代表人的代理人：_________)

鑒于：______年______月______日，甲方與乙方就_________(工程項目名稱)簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號：_________)，建設工程總價款為：__________________萬元整人民幣。該項目已于______年______月______日竣工，已經甲方、乙方及______方驗收，并于______年______月______日甲、乙雙方進行了工程結算，并簽訂了《_________工程結算協議書》。按照甲、乙雙方簽訂的《建設工程施工合同》，乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。雙方在此相互確認：除乙方應按本協議的約定向甲方支付__________________萬元外，雙方相互無任何其他應付款項或需承擔相關合同項下的責任和義務。

雙方對以上所述事實均予以確認，并無異議。

基于以上所述，甲方與乙方經友好協商，就乙方向甲方償還所欠工程款項事宜，達成本協議如下：

第一條甲、乙雙方在此確認：乙方應向甲方支付建設工程款共計__________________萬元整，截止本協議簽訂之日，乙方實際已向甲方支付建設工程款__________________萬元整，尚未支付的建設工程款__________________萬元整。(見本協議附件：1、付款憑證;2、付款明細、3、未付款明細)。

第二條甲、乙雙方經協商同意，自______年______月______日至______年______月______日止由乙方向甲方支付建設工程款__________________萬元整。

第三條強制執行條款

1、甲、乙雙方共同確認：根據有關法律的規定已經對賦予強制執行效力公證的含義、內容、程序、效力等具有了明確的了解，經慎重考慮，雙方同意本協議簽訂后向北京市公證處申請辦理公證并賦予本協議強制執行效力。

2、乙方保證承擔舉證義務，自每期(如分期付款)款項付清之日起______個工作日內，向甲方和北京市公證處提供有關證據證明其已經支付了應付款項，并分別由甲方和承辦公證員核對簽收，否則視為乙方對未支付事實的確認，即乙方未按期履行當期應付款項。

3、甲、乙雙方同意如自任何一期款項付款期限屆滿之日起______個工作日內，乙方未向北京市公證處按期提供付款憑證，且甲方出具文件說明乙方未能按期支付應付款項時，甲方有權單方面依據具有強制執行效力的本協議向北京市公證處申請簽發執行證書。甲方承諾在申請強制執行證書之前，將按照乙方在本協議中確定的聯系地址向乙方發出《履行應償借款通知書》(函寄或送達)，同時注明寬限期起止日期。在寬限日期截止時，如乙方仍未向北京市公證處舉證其已按期支付了應付款項，或雖積極舉證但不足以對抗甲方的債權，也未與甲方達成任何關于還款的展期協議，則視為乙方不履行或不完全履行的事實確有發生，在此情況下，甲方將向北京市公證處申請出具強制執行證書。

4、甲方有權依據北京市公證處出具的具有強制執行效力的本協議及執行證書直接向有管轄權的人民法院申請強制執行乙方應向甲方支付的全部未付款項。乙方愿意接受人民法院的強制執行。

5、甲方在申請執行證書時，應承擔相應的舉證義務并提供以下文件，保證向北京市公證處完全、正確地披露乙方履行債務的情況。

甲方：____________公司(印章)

法定代表人或授權代表：____________(簽字)

乙方：____________公司(印章)

法定代表人或授權代表：____________(簽字)

________年________月________日