在生活中，越來越多人會去使用協議，簽訂簽訂協議是最有效的法律依據之一。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

道路照明工程合同篇一

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》的規定，結合本項目工程的具體情況，甲乙雙方協商達成一致，并訂立本合同以雙方共同遵守：

第一條 工程概況

1.1工程名稱：鄭州市白沙園區廣惠街道路照明工程

1.2工程地點：鄭州市白沙園區廣惠街道路

1.3施工范圍：廣惠街照明施工圖紙內的所有內容。包括但不限于160kva箱變安裝、鄭州市白沙園區廣惠街路燈的安裝，電纜的鋪設，箱變與路燈電纜線的對接、敷設及安裝調試。

1.4承包方式：包工包料

1.5工程質量：滿足設計要求，符合國家行業驗收標準

本合同按照電氣裝置安裝工程10kv電力電纜埋地鋪設施工及驗收規范(gb50173-92)及電力部門有關規定施工。

1.6工程造價：經雙方協商本工程為包干價，一次性包死，除設計變更外不再做任何調整。本工程固定包干價為 1260000.00 元人民幣，大寫： 壹佰貳拾陸萬元整 。

1.7工程工期：從 甲 方 通 知 乙 方 進 場施工之日起計算，工期為 暫定30 天。

第二條 甲方責任

甲方應積極配合乙方施工，給乙方施工創造有利條件，保證施工段內的場地、通道平整暢通;

第三條 乙方責任

3.1按照國家電力工程質量驗評標準，擔負施工任務。

3.2負責協調電業局，辦理施工許可、竣工驗收，相關資料轉移及手續的辦理。

3.3在施工前，由乙方申報開工報告，報告經甲方同意后，方可進行工程施工。工程竣工后，乙方負責協調電業局做好工程竣工驗收工作。

第四條 施工條件

4.1做好施工前的線路測量定位，并進行復測;

4.2基坑的回填夯實，要求夯實程度達到原狀土密實度的80%及以上。

第五條 關于工程的約定

5.1甲方要求比合同約定完成的工期提前竣工時，應征得乙方的同意。

5.2因甲方未按約定完成工作而影響工期，工期順延。

5.3因乙方責任不能按期開工或中途無故停工同，影響工期的，工期不順延。

第六條 關于工程質量及驗收的約定

6.1本工程質量應達到國家質量評定合格標準，將按照《城市電力規劃規范》中的有關規定驗收。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向慚方支付由此增加的費用。

6.2甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲

方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收的，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復檢時，乙方應予辦理復檢。若復檢合格，甲方承擔復檢費用，由此造成的停工，工期順延; 復檢不合格，其復檢及返工費用由乙方承擔，工期不順延。

6.3由于乙方原因造成任何質量事故，其返工費用及因質量事故給甲方造成的損失均由乙方承擔。

6.4工程竣工后，乙方通知甲方驗收。驗收合格后，由乙方協調電業局及相關部門辦理驗收、移交手續。

第七條 保修期的約定

工程竣工投運后，保修期一年。在保修期內出現由乙方原因引起的質量問題，乙方無條件保修。因使用不當所造成的一切責任事故，由使用方負責。

第八條 關于工程價款及結算的約定

8.1工程款的60%。工程竣工驗收合格在建設單位付款后30個工作日內付至工程款的95%。下余5%做為工程的質保金，自工程竣工驗收合格之日起滿一年后，一月內付清質保金。

8.2質保金在質保期滿后，如不發生維修情況，由甲方返還乙方。

第九條 有關安全生產和防火的約定

9.1乙方提供的施工圖紙或做法說明，應符合10kv電力電纜埋地方式鋪設施工及驗收規范(gb50173-92)及電力部門的有關規定。

9.2由于乙方原因造成的任何安全事故，均由乙方承擔一切經濟損失。

第十條 爭議或糾紛處理

10.1本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

10.2當事人不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，雙方同意由工程所在城人民法院裁判。

第十一條 附則

11.1本合同未盡事宜，雙方另行協商約定。

11.2本合同正本二份，雙方各執一份。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

經辦人：

年 月 日

道路照明工程合同篇二

發包方： (以下簡稱“甲方”) 承包方：(以下簡稱“乙方”)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就 照明工程，特訂立本合同。

1. 合同內容

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程范圍：

施工工期

2.1開始工作日期： 年 月 日

2.2結束工作日期： 年 月 日

2.3總日歷工作天數為 ： 天

2. 承包方式

本工程為包工包料(包含燈具采購)的承包方式。

3. 合同價款及付款方式

4.1合同總價款(暫定)人民幣：

4.1.1合同總價款包括照明燈具、工程施工費。

4.2付款方式

4.2.1施工進場兩天內支付暫定工程款的70%，竣工驗收后支付至總工程款的100%。

4.2.2合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。

4.燈具技術參數要求

4.1光通量：

4.2顯色指數：

4.3色溫：

4.4配光曲線：

4.5整燈光效：

4.6壽命：

4.7工作溫度：

4.8燈具和電源防護等級為ip65;

4.9工作電壓：ac185v~265v，頻率為50hz+-10hz

4.10光通維持率：

4.11道路平均照度和均勻度要求：

4.12未作要求部分，須滿足國家及省市相關規范要求。

5.質量要求

依據《城市道路照明設計標準》(cjj45-20xx)、圖紙設計標準及相關驗收標準;光衰≤5%/年。

6.雙方責任

6.1甲方責任：

6.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供 原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖(招標文件中提供的圖紙)電子版。

6.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電。

6.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。

6.1.4由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件(包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件)2小時內予以確認，否則視為甲方已確認。

6.1.5甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。

6.1.6甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結算。

6.2乙方責任：

6.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。

6.2.2調試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。

6.2.3按施工安全規范做好施工質量、安全管理，如在施工期間發生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料凈、場地清’。

6.2.4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。

6.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任;對現場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。

7.暫停施工

7.1當碰到重大質量事故、安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12

小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，業主代表應當在2小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后2小時內未予答復，承包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。

7.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數)可進行暫時停工。

8.工程延誤

對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認后，工期相應順延;

8.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進行;

8.2經甲方認可的設計變更和工程量增加;

8.3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時;

8.4因甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。

9.不可抗力 9.1 照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

9.2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

10.變更

施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。

11.驗收

11.1安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查。

11.2隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格后方可隱蔽。

11.3燈具安裝調試完畢后，經甲方驗收合格，作為本工程的最終質量驗收。

12.工程質保期

12.1本工程質保期為工程驗收合格之日期 年。保修期內如工程發生故障，乙方必須在接到通知后的12小時內派人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。

12.2保修期滿后，乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務，若工程發生故障，乙方應在接到通知后24小時內趕赴現場維修，以最優惠的成本價維修更換。

13.違約責任

13.1本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。

13.2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔違約責任。

13.3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。

14.爭議的解決

凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決，任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。

15.其它

15.1由于開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現場確認，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內，乙方不負責。

15.2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。

15.3本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。

15.4本合同一式六份，甲乙雙方各三份。

發包方(蓋章)： 承包方(蓋章)：

法定代表人： 法定代表人：

經辦人： 經辦人：

電 話： 電 話：

單位地址： 單位地址：

時 間： 時 間：

開戶行：

賬 號：

道路照明工程合同篇三

發包方： (以下簡稱甲方) 承包方： ?(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就張家堡廣場照明工程，特訂立本合同。

1. 合同內容

1.1工程名稱：

1.2工程地點：

1.3工程范圍：

施工工期

2.1開始工作日期： 年 月 日

2.2結束工作日期： 年 月 日

2.3總日歷工作天數為 ： 天

2. 承包方式

本工程為包工包料(不包含燈具采購)的承包方式。

3. 合同價款及付款方式

4.1合同總價款(暫定)人民幣： 元，大寫：

4.1.1合同總價款包括照明工程施工費和照明工程二次設計費。

4.1.2合同價款中照明工程二次設計費按工程總造價的4%計取。

4.2付款方式

4.2.1施工進場兩天內支付暫定工程款的30%，工程施工電纜敷設完畢支付暫定工程款的50%，竣工驗收后支付至總工程款的95%。質保期滿后一個月內一次性支付5%的質保金。

4.3合同價款計算：依據施工單位二次設計的施工圖、設計變更、簽證，執行《全國統一安裝工程預算定額陜西省價目表20xx》、《陜西省房屋修繕工程安裝工程費用定額20xx》及配套文件工程類別依據三類工程取費，不計取養老保險統籌和安全、文明施工定額補貼費(計取趕工費，費用額甲乙雙方協商)。本合同包括的主材價格按甲方認價計取。

4.2.7合同價款的增減：工程量以竣工圖為基準。

5.雙方責任

5.1甲方責任：

5.1.1甲方在乙方施工前，向乙方提供張家堡廣場原來地下管網圖、照明工程電氣施工圖(招標文件中提供的圖紙)電子版。

5.1.2向乙方提供必要的場地及施工用水、用電(費用由乙方承擔)。

5.1.3按合同約定向乙方支付合同價款。

5.1.4由于工期太緊，甲方必須在收到乙方文件(包括圖紙、變更、與工程進度有關的文件)2小時內予以確認，否則視為甲方已確認。

5.1.5甲方負責協調施工現場中發生的非施工單位引起的各種問題。

5.1.6甲方按計劃采購燈具，保證燈具到場時間不影響整個工程工期。

5.1.7甲方在收到乙方提交的工程驗收申請后48小時內組織相關人員對該項工程進行驗收。驗收合格后及時辦理結算。

5.2乙方責任：

5.2.1乙方應向甲方提供竣工圖四套。

5.2.2調試驗收合格后，需免費對甲方操作人員進行技術培訓，直至甲方人員能夠達到技術上熟練操作。

5.2.3按施工安全規范做好施工質量、安全管理，如在施工期間發生施工質量、安全事故，應及時報告甲方。保證施工現場清潔符合有關規定，按文明工地標準組織施工，做到“工完、料凈、場地清’。

5.2.4隱蔽工程，隱蔽前應提前8小時通知甲方驗收，經甲方驗收合格后方可隱蔽，自行隱蔽無效。

5.2.5乙方進場施工時應自覺遵守施工現場管理制度，遵守甲方有關施工現場管理的有關規定，承擔在安裝、施工過程中的放火、防盜等安全責任;對現場所有其他建筑及建筑裝修、設備、器具、綠化苗木不得破壞。

6。暫停施工

6.1當碰到重大質量事故，安全事故或其他甲方代表認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求乙方暫停施工，并在提出要求后12小時內提出書面處理意見。乙方應當按甲方要求停止施工，并妥善保護已完工程。乙方實施甲方代表作出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，業主代表應當在2小時內給予答復。甲方代表未能在規定時間內提出處理意見，或收到乙方復工要求后2小時內未予答復，分包方可自行復工。因甲方原因造成停工的，由甲方承擔所發生的追加合同價款，賠償乙方由此造成的損失，工期順延。因乙方原因造成停工的，由乙方承擔發生的費用，工期不予順延。

6.2非甲乙雙方的原因，切是不可抗拒的原因(天氣、人為因數)可進行暫時停工。

7.工程延誤

對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認后，工期相應順延;

7.1甲方未按合同約定提供所需資金、指令、批準、答復等，致使施工不能正常進行;

7.2經甲方認可的設計變更和工程量增加;

7.3一天內非甲方、乙方原因停電造成停工累計超過8小時;

7.4因甲方采購的燈具不能按時到施工現場，或其它甲方原因造成乙方的人員窩工，乙方有權索賠窩工費，同時工期順延。

8.不可抗力

8.1張家堡照明工程為冬季室外施工，由于天氣下雨、雪等天氣原因造成不能施工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

8.2非甲乙雙方的原因，而是不可預料的外界因數影響造成的停工，工期相應順延，乙方可索賠費用和工期。

9.變更

施工中甲方對原設計進行變更，應在變更前3天，向乙方發出書面變更通知，乙方按通知進行變更。因變更導致的費用整甲按合同的結算辦法方法計價，延誤的工期相應順延。

10.驗收

10.1安裝工程開始前，乙方應提供主材的相關資料及材料報驗單，報給甲方，甲方要在2小時內對材料的質量進行檢查。

10.2隱蔽前通知甲方，經甲方驗收合格后方可隱蔽。

10.3燈具安裝調試完畢后，經甲方驗收合格，作為本工程的最終質量驗收。

11.工程質保期

11.1本工程質保期為工程驗收合格之日期一年。保修期內如工程發生故障，乙方必須在接到通知后的12小時內派人員維修，因產品質量問題引起的工程維修，甲方支付維修所發生的費用，乙方維修。因安裝問題引起的工程維修，乙方負責免費維修。

11.2保修期滿后，乙方應建立24小時電話熱線跟蹤服務，若工程發生故障，乙方應在接到通知后24小時內趕赴現場維修，以最優惠的成本價維修更換。

12.違約責任

12.1本工程驗收質量必須達到乙方承諾的合格標準。

12.2除不可抗力外，甲乙雙方應嚴格遵守本合同條款，否則，違約方須承擔違約責任。

12.3若乙方未能按本合同工期完工，每延誤一天，支付合同總價的萬分之二的違約金，若甲方未能按本合同支付工程款，乙方有權停工，甲方支付誤工費，由此造成工期延誤由甲方負責。

13.爭議的解決

凡因執行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，合同各方應通過友好協商解決：如果協商不能解決，任何一方均可向本合同項目工程地人民法院提起訴訟。

14.其它

14.1由于開挖路面原因移動部分苗木時，乙方請甲方代表現場確認，甲方代表同意后，乙方挖處苗木，苗木的種植工作不在乙方合同范圍內，乙方不負責。

14.2乙方不負責乙方開挖的水泥路面和地板磚的修復工作。

14.3本合同如有未盡事宜，經雙方友好協商，另簽補充協議。

14.4本合同一式六份，甲乙雙方各三份。

發包方(蓋章)：承包方(蓋章)：

年月日：

道路照明工程合同篇四

發包方:_________________________(以下簡稱甲方)

承包方:_________________________(以下簡稱乙方)

經雙方友好協商，在平等、自愿的基礎上，甲方將中國______分公司新區綜合通信大樓室外立面照明工程發包給乙方設計、施工，為明確雙方責任，保證工程的順利進行，特簽訂本合同由雙方共同遵守。

第一條合同內容

一、工程概況

1、工程名稱：___________________

2、工程地點：__________________

3、工程內容：___________________

4、資金來源：___________________

二、工程承包范圍承包范圍：燈具采購安裝和控制系統工程承包含設計圖紙全系統施工調試及采購安裝。

三、合同工期

開工日期：___________

竣工日期：_________

合同工期總日歷天數______天

質量標準：__________

工程質量標準：合格

四、合同價款

金額(大寫)：______(人民幣)￥______元

最終結算價：根據預算單價以實際發生工程量來結算，以中國電信股份有限公司寧夏分公司審定價為準。

五、合同生效

合同訂立時間：___________________

合同訂立地點：___________________

本合同雙方約定后生效

六、乙方向甲方承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量的保修責任。

七、甲方向乙方承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

第二條雙方責任及義務

一、甲方責任與義務

1、在乙方進入現場施工時，甲方免費負責提供施工所需的水源、電源等條件。

甲方負責現場協調并給乙方創造施工條件。

2、甲方負責提供乙方現場施工臨時辦公的條件

3、甲方有按時支付乙方工程款的義務

二、乙方責任與義務

1、乙方保證工期及設備質量

2、乙方應當在收到甲方通知之時起______小時內響應甲方維修任務

3、乙方在工程竣工后培訓甲方______名管理設備人員

第三條工程費用的支付與結算

1、本合同簽訂后甲方不支付乙方預付款;全部工程竣工驗收合格后辦理結算，結算完______周內付______%，剩余______%作為質保金，自竣工驗收合格之日起，______年內設備如無質量問題，______年質保期滿后______日內由甲方向乙方一次付清全部尾款。

2、結算方式：支票或現金。

3、付款時乙方必須向甲方提供正式發票。

第四條工程驗收及保修

1、工程質量及景觀效果應符合設計要求。

2、工程保修期：主要設備為壹年;電氣易耗品及光源為半年，自投入使用起計算(人為損壞不在保修范圍內)。

保修期過后，乙方仍負責對乙方提供的設備進行維修工作，只收取成本費。

第五條其他

1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。

2、本合同一經簽訂具備法律效力。

3、本合同在執行過程中，如雙方發生分歧，應友好協商解決;如協商不成，可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

4、本合同一式肆份，甲乙雙方各持兩份。

第六條雙方未盡事宜及時簽訂補充協議(補充協議經雙方法定負責人簽字生效)。

甲方(公章)：__________________________ 乙方(公章)：__________________________

________________年________月________日 ________________年________月________日