合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是小編為大家整理的合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

承攬合同糾紛篇一

乙方(承包人)：

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規之規定，遵循平等、自愿、公平及誠實信用之原則，經友好協商一致，就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜，依法訂立本合同，以資雙方共同信守。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容及承包方式：甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工，如果實際工程量與預算之數量有差異，根據合同約定單價，依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更，具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等合同文件 約定及其變更范圍內的全部工程內容以及雙方其他合同文件約定或補充的內容為準;乙 方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。

二、工程施工期限

1、本工程總工期 日歷天，工期自 20xx 年 月 日起，至 20xx 年 月 日止;因甲方原因遲延開工的，應以甲方開工令載明的實際開工日期為準(竣工日期相應順延)。

2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的，乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可并辦理簽證后，可相應順延工期。

三、合同價額及付款方式

1.吊頂面積240平方，經協商按每平方 元。

2.封窗22個(2.6米×1.6米)，經協商每個 元。

3.甲方承擔乙方交通費用 元。

4.工程完工并驗收合格后三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。(工程

完工并驗收合格后三個工作日內甲方向乙方支付工程款總額的95%(據實結算)，工程款總額的 5 %留作工程質量保證金，工程質量保證期為三個月，期滿后三個工作日內由乙方書面申請并經甲方審核無異議的依約無息退還;)二選一

四、工程質量

乙方應嚴格按照國家及行業有關規定，取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員，并及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續，遵守本合同、設計圖紙和甲方要求及變更約定，遵照國家及行業相關標準與規范進行施工。工程竣工，應達到本合同及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的，以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的，乙方應承擔全部責任。工程質量保證期為三個月。

五、甲乙雙方的責任

1、甲方應提供確保乙方順利施工條件并按合同要求及時付款。

2、乙方保證文明施工確保工程質量，施工時自負安全責任。在工程質量保證期內，乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務。

3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的，乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準，相關費用由乙方自行負責。

六、違約責任

1、若甲方未能在約定的期限內支付工程款的，應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為準計息)。

2、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付滯納金 元。逾期 天后甲方有權單方解除合同，并向乙方要求支付違約賠償金 元，相關金額從乙方工程款中扣除，不足部分由乙方向甲方補足。

3、乙方工程經返工后仍未達到甲方驗收標準的，甲方有權單方解除合同，并向乙方要求支付違約賠償金 元。

七、爭議解決

甲乙雙方發生爭議協商解決，如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。

八、其他

1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意并簽訂補充協議。

2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。

3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字之日起生效。

4、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。

甲方：

授權/法定代表人： 年 月 日

乙方： 年 月 日

承攬合同糾紛篇二

承攬方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________

定作方：_________地址：_______郵編：__________電話：_________法定代表人：____________職務：____________

定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品：

第二條加工成品質量要求:________________________________________________

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

2.用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規定執行。)

第四條技術資料，圖紙提供辦法：

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。)

第五條價款或酬金：

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法：

1.按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條交(提)貨的時間和地點：

1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

第十條結算方式及期限：_________________________________________

第十一條其他：

1.根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

第十二條承攬方的違約責任：

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金_________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

第十三條定作方的違約責任：

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%---60%的幅度)違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理：

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，_____，也可以直接向人民法院起訴。

第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式_________份，交_________(如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。

定作方(蓋章)：__________________承攬方(蓋章)：__________________

代表人(簽字)：__________________代表人(簽字)：__________________

地址：___________________________地址：___________________________

電話：___________________________電話：___________________________

開戶銀行：___________________________開戶銀行：__________________

帳號：___________________________帳號：___________________________

_________年_______月_______日_________年_______月_______日

承攬合同糾紛篇三

一、承攬期：自簽訂合同之日起至次年春節前場地泥坯燒完停火為止。

二、生產任務及目標：以折20孔磚為標準，全年產量2400萬塊。

三、承攬金的計算：按二十孔為標準包括裝車718元/1萬，品種磚的折算標準9.5磚0.66，十三孔磚1.33，17孔、14孔按按0.8。

四、承攬風險金、留廠金和工人工資發放：

一、承攬風險金：乙方自愿一次性繳納承包項目風險金 陸萬元整，年底完成好各生產任務后返還，不計利息，交清上述款項簽訂合同生效。合同訂后必須在20xx年1月底前工人進場制坯車間大窯車間開工的準備工作，正月初八前報到廠里上班。

二、留廠金的管理：全廠職工自20xx年3月起每個工人向甲方繳納每月工資額的20%，從10月起不再繳納，如中途離廠一律不予返還，本崗位人員在3日之內及時補上的甲方扣除每天每人100元余多部分由乙方所得。

三、工資發放：本月所發生的一切勞動工資在下月的10日前計算造冊，20日前后發付。

四、借款：按合同風險金總額不超過50%，甲方以8月份起一律不再借生活費和其它借款。

五、工傷事故管理：200元以下乙方自負，201元以上甲方負責60%，乙方負責40%。

六、嚴肅坯場管理界限：為了提高產量提高質量，降低成本，必須加強坯場管理(1)掀蓋油布要及時，確保大窯車間有干坯進窯，如通知掀蓋油布不掀不蓋的每條龍子每次扣罰10元，如不蓋而被雨淋和倒塌坯場的按每塊扣5分，同時由本人把廢坯拉到廢坯場地，如本人不拉的由承包者叫他人清理，按每塊3分扣除。本條除特大自然災害因素除外，并且總額平衡作一定的獎勵和賠償。

七、承攬范圍：

從供土箱起到紅磚裝上車為止。具體：打煤渣加煤渣、供土箱供土人，機房所有人員，曬坯、放風、拉水坯，場地管理與清理，掀蓋泥坯，進窯、裝窯、出窯、封門、打灰，場地道路水溝，清理磚場窯棚上龍康、燒火、包括切坯所用的油，鋼絲、油布、草簾、吊帶，電瓶車充電費、裝車及勞動保護用品和返坯，電瓶車修理費。

八、獎罰標準：全年生產20孔2400萬獎不罰，如每超100萬獎勵4000元。

九、裝車人員的配置與裝車費計算標準

1、專職裝車人員不得少于12人，如少于12人而裝車不及時又裝不上造成開好票的車而退票的，按第5條執行。

2、車輛多時兩車必須安排好人員加班裝車，必要時停機裝車。

3、磚坯進庫20孔坯每萬110元，遠地段打高方另加每萬30元(20層高)。

十、其它有關事項和各項管理要求與任務。

1、質量管理以工作要求

(1)半成品質量管理：嚴格做好蓋草簾、放風的管理，不符合標準的坯不進入坯場，發現真空不達標立即停機檢查直到正常后開機，嚴格服從甲方的管理和安排。

(2)成品磚的管理，進窯、出窯特出一個輕字，裝窯要聽從生產廠長和車間負責人的指導，根據不同的產品，不同的內燃高低，通知裝窯的密度，火眼對準，裝窯到頂，嚴格做到邊上到邊，邊窯中稀上緊的原則。成品紅磚質量不合格影響銷售價格，乙方必須承擔一定的經濟責任，在次月的發放工資中扣除。

(3)出窯要做到輕字原則，打墩要準齊，聽從負責人的安排，斷磚、黑頭磚、老虎磚、斷磚一律不得打入墩子內，嚴禁缺數，打墩時必須從頭打長條，不得半中央起頭打墩，以上情況一旦出現從重處罰。

4)磚場各品種每個磚墩的塊數：20孔磚125塊，13孔100塊10塊打底，14孔磚、8.5多孔、7.5多孔多為200塊，不得降低磚墩高度。

2、一切勞動保護用品由乙方自負包括改變勞動工具，設備改造，鐵鍬由甲方負責，改變勞動用具的由乙方自負。乙方無故損壞甲方的設備工具的，由乙方照價賠償。

3、如開機時間在晚上甲方不負責夜餐費。

4、民工房管理(1)甲方每月補貼乙方電2400度，多余部分由乙方自負，計價0.525元/度;(2)民工房前后地面溝道清理、鍋爐工送茶水，燒開水、洗澡水、清理沖洗廁所都在承攬范圍。乙方自行解決茶葉。

5、甲方一律不承擔裝車人員的夜班費和加高費、高溫費同時一切車輛做到誰到誰裝，不得向車主要小費，如有發現每次罰款50元，而裝車不及時而造成車主退票的每次罰100元。

6、在廠內不準燒電爐，電水壺，煤爐及電器設備，不準在宿舍內亂拉電線，不準偷拿廠內廠外財物和當地農民的農作物，如有發現每次每人罰款500元，不準損壞甲方的一切財物，如有發現按損壞物品的二倍罰款，不準打架，賭博，破壞社會治安等。每個職工必須嚴格執行廠規廠紀和嚴格執行各項操作規程。乙方老鄉來過夜，必須到廠部登記手續，如發現老鄉來廠過夜，不到廠部登記，廠方有權通知派出所連夜帶走。

7、外來職工進入甲方必須辦理身份證登記手續，如公安機關要求辦理戶口暫住證時必須嚴格執行，費用自負，同時做好計劃生育工作。不準在廠內養雞、養鴨，如有工人養雞、養鴨罰款200元。

8、如合同到期，乙方必須按甲方要求，完成好來年春節前的各項工作任務。此段時間的工作任務以合同期相等，方可結清所有承包風險金和培訓金。

9、所有職工必須辦理傷保，費用個人與甲乙雙方各50%如因沒有身份證而不辦理保險的，由乙方負責。

10、廢坯一定要拉到指定的堆放點存放，不得到處亂倒，否則按每塊泥坯0.1元扣除，乙方窯灰及廢磚一律拉到煤渣場。

十一、權力與義務

1、乙方必須嚴格執行和服從甲方廠紀廠規和操作規程。

2、乙方有權向甲方提出合理化意見和建議。

3、乙方在承包范圍內未完成的工作，由甲方指出后在規定期限內未完成的工作，甲方有權派人完成，所發生的費用，由乙方全部承擔。

4、乙方如有違反上述條款影響甲方造成生產質量和經濟損失時，甲方有權作出處理，賠償損失，甚至扣押所有承包風險金和月度發生培訓費作賠償。

5、甲乙雙方必須嚴格履行合同，認真執行，無論哪一方違約，使對方造成經濟損失的于同等進行賠償對方。

6、如遇到不可抗力等非人為造成的無法履行合同，雙方不得追加賠償。

7、總公司對本廠代理負責人一旦調整，與乙方無關。未盡事宜，再行商議作補充起到同等效力。

8、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字(蓋章)承包風險金到位全面生效。

9、簽訂地點：句容市白兔鎮

甲方： 乙方：

20xx年十一月九日