隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。相信很多朋友都對擬合同感到非?？鄲腊伞Ｏ旅媸切【帪榇蠹規淼暮贤瑑炐惴段模Ｍ蠹铱梢韵矚g。
模具加工合同糾紛案例篇一
買方:賣方：
聯系人:聯系人:
模具基本情況:
產品名稱
序號
零件名稱
穴數(模具類型)
模具單價(rmb元)
交貨條件
總價：(含17%增值稅)
以上各套模具使用材質：_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
買方責任及權利如下：
1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執行本模具加工合同范本所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本模具加工合同范本中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下：
1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方負責按照模具加工合同范本規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)
3.模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4.對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;
3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：
日產能：_______k
月產能：______k
5.賣方承諾本模具加工合同范本中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經買方允許,嚴禁賣方將本模具加工合同范本中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本模具加工合同范本的違約條款承擔違約責任。
1模具價格：
1.1經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本模具加工合同范本不可缺少的一部分。
1.2模具模具加工合同范本總金額(含____%增值稅)rmb___。
1.3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：
1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度：
2.2由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式：
月結，開票后60天，開17%增值稅發票.
3.1.1本模具加工合同范本制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50k產品內，如果訂單數量不足50k，買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方模具加工合同范本簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。
4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購模具加工合同范本服從于本模具加工合同范本。
賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
2.買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3.模具轉移過程中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
1.賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責免費保養維修,
如模具在使用壽命內不能使用,
賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。
買方:
日期：
賣方：
日期：
模具加工合同糾紛案例篇二
購貨單位（甲方）：
地址：
法定代表人：
電話：
供貨單位（乙方）：
地址：
法定代表人：
電話：
為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
1、模具的名稱：按照每次《模具外協加工單》標注的名稱；
2、出產單位：商標：
3、模具的技術標準（包括質量要求），按下列第（）項執行：
（1）按國家標準執行；
（2）無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執行；
（3）無國家和部頒標準的，按企業標準執行；
（4）沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求（如模具外協加工單）執行。
1、交貨方法：乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠，費用由乙方自行負責。
2、運輸方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
3、到貨地點和接貨單位（或接貨人）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。
4、交貨期限：xx年月日以前將模具交付甲方
1、模具的價格：×××××元人民幣/套；
2、模具貨款的結算：模具交付甲方，待驗收合格后，甲方在本月月底支付已方模具費。
1、驗收時間：；
2、驗收手段：；
3、驗收標準：；
4、由誰負責驗收和試驗：；
1、乙方到期不能交貨，應向甲方償付總貨款的30％的違約金。
2、乙方所交模具品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價；如果甲方不能利用的，應根據模具的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。
3、乙方因模具包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。
4、乙方逾期交貨的，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。
1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款30％的違約金。
2、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。
3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失。
4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。
甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以后，雙方另行協商履行期限，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
購貨單位（甲方）：（公章）供貨單位（乙方）（公章）
代表人：（簽字）代表人：（簽字）
簽約地址：簽約地址：
電話：電話：
二00年月日
將本文的word文檔下載到電腦，方便收藏和打印
推薦度：
點擊下載文檔
搜索文檔
模具加工合同糾紛案例篇三
公司地址：_
電話：傳真：
法定代表：__職務：______
乙方（承攬方）：公司地址：
電話傳真國內工廠：
電話：傳真：
法定代表：_________職務：_______
甲方委托乙方加工項目：塑膠模具3套
經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工質量要求
制作的模具要能生產出符合甲方所供圖紙要求的零件（即符合零件尺寸和零件所用材料），且生產制程運作無異常，塑膠模及五金模使用壽命均要達到25萬啤以上。乙方如隱瞞模具材料的缺陷或者用不符合合同規定的模具壽命時，甲方有權要求乙方重做模具或退款，或視情形輕重按甲方的要求乙方作修改，修補等處理。
第二條模具材料及產品零件材料的提供辦法
模具材料由乙方包工包料，模具完成后，需提供試模的零件樣板（不少于5件）送訂做方作相關檢驗，同時甲方也有權檢驗模具材料及模具生產使用性能。
第三條技術數據、圖紙提供辦法
1。甲方提供產品零件的2d圖紙和3d圖，乙方根據甲方的產品零件圖及要求提供模具報價，模具圖以及的相關技術說明等。
2。乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理時，應當及時通知甲方，如拖延了交貨期，甲方有權要求乙方減少價款。
3。乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經甲方許可不得留存技術數據或復制品等。
第四條驗收標準和方法
1。按照甲方規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2。甲方應當按合同規定的期限驗收乙方承攬并完成的項目，驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術數據和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的模具，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除甲方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3。當事人雙方對承攬的模具質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第五條交貨的時間
達成協議，并按協議執行。
2。交還模具日期計算：按乙方在報價時的要求’模具制造周期為28天（收到訂金開始計算）’。甲方將在給訂金同時簽訂合同，故以合同簽訂日期為準，但必須留給乙方以必要的往返的途中時間（1~2天）。
第六條模具所有權，交貨地點，運輸辦法及費用負擔
2。如甲方繼續委托乙方使用該模具進行生產運作，模具將暫存到乙方公司，如甲方不再繼續委托乙方使用該模具進行生產，乙方還將負送返模具的責任。
第七條乙方的違約責任
一、未按甲方圖紙規定的質量交付模具或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
二、實行代運送的模具，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
第八條糾紛的處理
委托合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（）項處理：
1。向仲裁機關申請仲裁；
2。向人民法院起訴。
本合同自__年__月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本（含附本’報價單’和‘零件2d圖’共n頁）一式二份，原件由甲方和乙方各執一份。
甲方：
委托代表人：蓋公司章：年月日
乙方：
法定代表人：蓋公司章：____年____月____日
模具加工合同糾紛案例篇四
簽訂地址：___________________
簽訂日期：______年____月___日
根據《中華人民共和國民法典》及相關規定，甲乙雙方本著誠實信用、平等互利的原則，經協商一致，就模具加工承攬事宜訂立本合同。
第一條加工項目、數量、金額
1、產品名稱：________________。
2、產品規格：________________。
3、產品型號：________________。
4、數量：____________________。
5、單價：人民幣_____元整(大寫：_____);
合計金額(含____%的增值稅)：人民幣_____元整(大寫：_____);
以上費用包括全部材料費、備件費、制作費、制件費、運輸費、安裝調試費、培訓費、管理費、稅費及____年的保修費用等。
第二條圖紙及技術資料的提供
1、乙方按照甲方要求負責模具設計,計算模具日產能力,并需得到甲方確認方可制作。
2、模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用的,須經甲方確認后方可使用。
第三條技術要求以及質量要求
1、模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造,保證模具啤出符合要求的制件。
2、模具必須按照制作項目列明的要求制作,且必須有合理可靠的冷卻系統。
3、詳盡的技術要求(略),模具也應符合甲方在向乙方提供的其他的技術資料中明示的技術要求以及質量要求。
4、乙方制作的模具應保證____萬啤次以上的使用壽命。
第四條加工工期
1、工作期為____天(第一次交符合功能裝配的樣件),即于____年____月____日前提供全部首樣。
2、首樣交付后,甲方未提出改模的,乙方于____天內(即于____年____月____日前)向甲方交付合格模具。若甲方提出改模的，具體工期由雙方補充協定。
第五條模具驗收以及交付
1、模具驗收的依據:
(1)甲方確認的產品零件圖;
(2)雙方商定,并經甲方確認的'技術工藝方案,雙方確認的模具技術要求;
(3)模具設計圖紙以及電子文檔;
2、模具驗收合格規定:
乙方交試模樣件后,由于甲方原因____天內不能檢驗確認的模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告,辦理結算付款手續。
模具驗收后,_____年內乙方對模具制造質量負責,并無條件地提供快速服務(____小時內要給予響應)。因甲方需要結構更改,乙方需提供快速服務,可根據產生的成本酌情收取改模費。
3、《模具驗收報告》上應有甲方技術、檢驗及使用單位簽字并經甲方生產技術部長批準方為有效。
4、交貨地點為甲方指定的加工廠家,運輸費用由乙方承擔。
第六條收貨及不合格處理
1、乙方所交模具經甲方有關部門(技術、質檢、使用部門)驗收合格并憑《模具驗收報告》方可收貨,甲方憑《模具工裝驗收單》辦理向乙方付款結算手續。
2、對模具驗收不合格的,由乙方修正或重作,由于乙方原因制件外觀不合格,成型后撓曲,變形而需改良制件成型狀況,以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改,制作的一切費用由乙方承擔,交貨期不變。
3、若乙方設計提供的圖紙有誤,乙方承擔由此帶來的全部損失,但是如果產品圖紙或模具圖紙由甲方提供的,損失由甲方承擔,交貨期順延。
第七條模具加工費用的支付
1、簽訂合同____日內,甲方將模具金額的____%,即____萬元付至乙方帳戶,作為合同定金。
2、模具驗收合格后,由乙方開具增值稅票,甲方收乙方增值稅票后,_____個月內將模具金額的____%,即____萬元付清。
3、模具金額的____%作為質量保證金,在模具驗收后____年內付清。
第八條知識產權保護以及商業保密承諾
1、本合同規定之模具所有權及知識產權為甲方專有。
2、乙方承諾并保證,對為甲方開發與制作的模具(包括圖紙等技術資料、零件樣品及模具等實物)均不向任何第三方出示、泄露或提供,否則,甲方視為乙方故意侵犯甲方利益,乙方應該對該故意侵犯甲方利益的違約行為承擔一切責任;乙方每向其他任一單位或個人提供模具,應按本合同第十條第6款的規定向甲方支付違約金,并賠償甲方相應經濟損失。
3、乙方未經甲方書面許可,不得隨意復制為甲方加工的模具，更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件。
第九條后續服務
1、模具連續正常使用,乙方保修____年,并提供必要的易損易耗備件。
2、屬甲方設計或使用原因造成模具更改或損壞,乙方提供有償維修服務,費用由甲方支付。
第十條違約責任
1、甲方不按合同規定付款,須向乙方支付未付款部分的同期國有商業銀行貸款利息。其他情況的違約責任按《民法典》規定執行。
2、乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求,乙方應予以修理或重作,其費用由乙方承擔,如重作或修理導致不能按期交貨的,按不能按期交貨處理。
3、乙方不能按期交貨的,每延遲____天甲方甲方可按總造價的____%作罰金。乙方超過交貨期___天,按不能交貨處理。
4、乙方不能交貨的,本合同終止,乙方須向甲方____倍返還定金。
5、模具在使用過程中,不能達到合同規定要求的,由乙方負責修理或重作及其費用開支,經____天內維修或重作,也不能達到合同規定要求的,乙方賠償甲方損失、損失的計算標準為該模具的制造費用。
6、乙方違反第八條知識產權保護規定的,應向甲方支付違約金____萬元。
第十一條補充與變更
本合同可根據各方意見進行書面修改或補充，由此形成的補充合同，與合同具有相同法律效力。
第十二條爭議的解決
本合同書適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。
本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。如果經協商未達成書面合同，則任何一方當事人均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十三條合同的解釋
本合同各條款的標題僅為方便而設，不影響標題所屬條款的意思。
第十四條生效條件
本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。
本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執____份，其他用于履行相關法律手續。
授權代理人：(簽字)_________授權代理人：(簽字)_________
編碼：________________編碼：_________________
模具加工合同糾紛案例篇五
買方:賣方：
地址:地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
聯系人:聯系人:
經買賣雙方友好協商,買方委托賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協議模具基本情況:
產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(rmb元)交貨條件
總價：(含17%增值稅)
以上各套模具使用材質：_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
買方責任及權利如下：
1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下：
1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)
3.模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4.對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;
3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：
日產能：_______k月產能：______k
5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的.任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
1.模具價格：
1.1經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___。
1.3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：
1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.
1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度：
2.2由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式：月結，開票后60天，開17%增值稅發票.
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50k產品內，如果訂單數量不足50k，買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。
4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
2.買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3.模具轉移過程中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
1.賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
2.賣方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由買方提出。如買方要詢問有關的技術細節或證據，買方可以隨時間登記，無需通知。賣方每三個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務，無需買方另行提出要求。
2.賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任;未經買方書面許可，賣方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。
4.其它未盡保密事項，依買方與賣方簽訂的“保密協議”執行。
1.如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由賣方承擔違約責任。每延誤一天，賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質達不到買方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，賣方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署進行約定。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產品上市的時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.
本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
買方:賣方:
代表:代表:
____年____月____日____年____月____日
模具加工合同糾紛案例篇六
地址:_____地址:_____
電話:_____電話:_____
傳真:_____傳真:_____
聯系人:_____聯系人:_____
模具基本情況:
產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價（rmb元）
交貨條件
總價：（含17%增值稅）
以上各套模具使用材質：_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
買方責任及權利如下：
1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下：
1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，賣方負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模，送板時同時也要附檢驗測試報告（注明修改的地方）
3.模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4.對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
1.模具的修理和維護：在生產過程當中模具的修理和維護由賣方負責；
3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：
日產能：_______k月產能：______k
5。賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6。未經買方允許，嚴禁賣方將本合同中所涉及的`任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
1。模具價格：
1。1經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1。2模具合同總金額（含____%增值稅）rmb___。
1。3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：
1。3.2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用；
1。3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品（800套）的費用；
1。3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用；
1。3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1。4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費；如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因，因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模，買方不承擔任何責任。
1。5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度：
2.2由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式：月結，開票后60天，開17%增值稅發票。
3.1。1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整（人民幣________元整），買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50k產品內，如果訂單數量不足50k，買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1。2自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%)，買方在二十個工作日內支付。
4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告)。
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
1．本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖（包括2d和3d）的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產，由賣方負責保管，未經買方同意，賣方不得將此模具提供給第三者生產，否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失。
2．買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖（包括2d和3d）和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3．模具轉移過程當中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
1.賣方保證模具使用壽命50萬次，并在此期間內由賣方負責免費保養維修，如模具在使用壽命內不能使用，賣方應負責更換或重新開模，并承擔相應的費用。
買方:____________賣方：____________
地址:____________地址:____________
電話:____________電話:____________
傳真:____________傳真:____________
聯系人:____________聯系人:____________
模具加工合同糾紛案例篇七
定作方：承攬方：
二、定作方：產品要求：
1、按圖紙要求(見附件)。
2、長1。4米送樣各10根鋁型材。
三、付款及模具驗收：由定作方在合同生效后7天內一次性付給承攬方2400元作為打樣費和模具費。合格模具試樣在20xx年09月13日前完成，并送樣到定作方處確認。
四、模具所有權為定作方所有，承攬方不得擅自把模具用第三方的產品生產;在以后生產中，由承攬方承擔模具的維修及復模(模具壽命完結時的新開模)費用。
五、解決合同糾紛的方式：按國家合同法處理。
甲方：乙方：
年月日
模具加工合同糾紛案例篇八
模具基本情況:
產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(rmb元)交貨條件
總價：(含17%增值稅)
以上各套模具使用材質：_____________________
(以上模具用料由賣方提供)。
一、雙方的權利及責任：
買方責任及權利如下：
1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應征詢買方意見，由買方確認。
4.賣方完成模具的設計和制造后，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
賣方權利及責任如下：
負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。
地方)
3.模具由買方認證合格后，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的后續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4.對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批準。
二、技術條款：
1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;
3.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求
4.賣方承諾使用所承制的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：
日產能：_______k月產能：______k
5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。
6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。
三、商務條款：
1.模具價格：
1.1經雙方協商后，由賣方提供買方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb___。
1.3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：
1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;
1.3.4賣方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修?；蚋哪?買方不承擔任何責任.
1.5由于賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度：
2.2由于買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3如果賣方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1單獨結算的方式：月結，開票后60天，開17%增值稅發票.
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，買方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首50k產品內，如果訂單數量不足50k，買方需補給賣方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方合同簽訂后，賣方提供增值稅發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。
4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認后，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從于本合同。
四、產品品質保證
賣方在完成模具后，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).
買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
五、模具所有權
1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費并賠償造成的損失.
2.買方付清模具款后，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給買方。
3.模具轉移過程中，如因賣方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由賣方承擔。
六、模具維護
1.賣方保證模具使用壽命50萬次,并在此期間內由賣方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,賣方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用.
個月應將登記記錄復印一次給買方。賣方應主動定期完成此項任務，無需買方另行提出要求。
六、知識產權
2.賣方同意其不會將買方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則買方有權追究賣方相應的責任;未經買方書面許可，賣方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及賣方提供或已提供之任何資料和信息。
4.其它未盡保密事項，依買方與賣方簽訂的“保密協議”執行。
七、違約責任
1.如果賣方方未能按2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由賣方承擔違約責任。每延誤一天，賣方須付給買方本合同總金額的2%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
3.如果因為賣方的原因造成賣方提供給買方的產品的品質和進度達不到買方的要求，使買方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者買方被迫因此取消此項目，從而使買方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則賣方除退還所有前期買方所支付的貨款外，視實際情況賣方另外承擔買方直接及間接的經濟損失。
4.如賣方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，買方允許買方免責。賣方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知買方，并且賣方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，買方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜：按《經濟合同法》執行。
八、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交東莞市法院處理.
本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
買方:賣方:
代表:代表:
模具加工合同糾紛案例篇九
地址：____________________
法定代表人：______________
營業執照證號：____________
乙方（承攬方）：__________
地址：____________________
法定代表人：______________
營業執照證號：____________
合同簽訂地：______________
一、制作項目、數量、金額
序號：____________
產品名稱：____________
模腔數：____________
單價（元）：____________
數量：____________
小計（元）：____________
備注：____________
合計金額：（含17%的增值稅）人民幣大寫：_______元整。（_______萬元）
交付首樣工作期：_______天
說明：以上費用包括全部材料費、備件費、制作費、制件費、運輸費、安裝調試費、培訓費、管理費、稅費及一年的保修費用等。
二、圖紙及技術資料的提供
1）乙方按照甲方要求負責模具設計，計算模具日產能力，并需得到甲方確認方可制作。
2）模具設計所需圖紙資料由甲方提供給乙方使用的，須經甲方確認后方可使用。
三、技術要求以及質量要求
1）模具必須按甲方提供的圖紙及要求制造，保證模具啤出符合要求的制件；
2）模具必須按照制作項目列明的要求制作，且必須有合理可靠的冷卻系統；
4）乙方制作的模具應保證____萬次以上的使用壽命。
四、制造工期
五、模具驗收以及交付
1）模具驗收的依據：
1、甲方確認的產品零件圖；
2、雙方商定，并經甲方確認的技術工藝方案，雙方確認的`模具技術要求。
3、模具設計圖紙以及電子文檔。
2）模具驗收合格規定：
1、甲方連續試產5天或產量達到____件以上，日產能力偏差不超過設計要求的5%，模具無異常，制件合格率98%以上，甲方出具模具驗收檢驗合格報告。
2、乙方交模后，由于甲方原因____天內不投（試）產，模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告，辦理結算付款手續。
3、乙方交試模樣件后，由于甲方原因____天內不能檢驗確認的模具視為合格處理并由甲方出具模具檢驗報告，辦理結算付款手續。
4、模具驗收后，一年內乙方對模具制造質量負責，并無條件地提供免費快速服務（8小時內要給予響應）。因甲方需要結構更改，乙方需提供快速服務，可根據產生的成本酌情收取改模費。
3）《模具驗收報告》上應有甲方技術、檢驗及使用單位簽字并經甲方生產技術部長批準方為有效。
4）交貨地點為甲方指定的加工廠家，運輸費用由乙方承擔。
六、收貨及不合格處理
乙方所交模具經甲方有關部門（技術、質檢、使用部門）驗收合格并憑《模具驗收報告》方可收貨，甲方憑《模具工裝驗收單》辦理向乙方付款結算手續。對模具驗收不合格的，由乙方修正或重作，由于乙方原因制件外觀不合格，成型后撓曲、變形而需改良制件成型狀況，以及尺寸難以控制造成的零件間配合不良狀況引起的修改、制作的一切費用由乙方承擔，交貨期不變。若乙方設計提供的圖紙有誤，乙方承擔由此帶來的全部損失，但是如果產品圖紙或模具圖紙由甲方提供的，損失由甲方承擔，交貨期順延。
七、模具制作費用的支付
3）模具金額的10%作為質量保證金，在模具驗收后半年內付清。
八、知識產權保護以及商業保密
1）本合同規定之模具所有權及知識產權為甲方專有。
2）乙方并保證，對為甲方開發與制作的模具（包括圖紙等技術資料，零件樣品及模具等實物）均不向任何第三方出示、泄露或提供，否則，甲方視為乙方故意侵犯甲方利益，乙方應該對該故意侵犯甲方利益的違約行為承擔一切責任；乙方每向其他任一單位或個人提供模具，應按本合同第十條6項的規定向甲方支付違約金，并賠償甲方相應經濟損失。
3）乙方未經甲方書面許可，不得隨意復制為甲方加工的模具。更不得用該模具為除甲方之外的第三方提供制件。
4）知識產權未盡事宜由《知識產權保護協議》規定。
九、服務
1）模具連續正常使用，乙方免費保修一年，并免費提供必要的易損易耗備件。
2）屬甲方設計或使用原因造成模具更改或損壞，乙方提供有償維修服務，費用由甲方支付。
十、違約責任
1）甲方不按合同規定付款，須向乙方支付未付款部分的同期國有商業銀行貸款利息。其他情況的違約責任按《民法典》規定執行。
2）乙方非因甲方原因所制作的模具不符合合同要求，乙方應予以修理或重作，其費用由乙方承擔，如重作或修理導致不能按期交貨的，按不能按期交貨處理。
3）乙方不能按期交貨的，每延遲一天甲方甲方可按總造價的千分之五作罰金。乙方超過交貨期____0天，按不能交貨處理。
4）乙方不能交貨的，本合同終止，乙方須向甲方雙倍返還定金。
5）模具在使用過程中，不能達到合同規定要求的，由乙方負責修理或重作及其費用開支，經____天內維修或重作，也不能達到合同規定要求的，乙方賠償甲方損失。損失的計算標準為該模具的制造費用。
6）乙方違反第八條知識產權保護規定的，應向甲方支付違約金____萬元。
十一、其它約定
1）本合同發生糾紛，雙方協商不能解決的，提交甲方所在地人民法院裁決。
2）本合同未規定事宜均按《民法典》及相關法規處理。
3）乙方在模具設計完成時，及時通知甲方進行模具確認，甲方須在3天內審核完畢并書面確認。乙方以甲方確認的結構方案制作、驗收。甲方乙方對經確認的方案負責。
十二、本合同一式三份，甲方模具制作單位和財務部門各持一份，乙方持一份，具同等法律效力。
十三、本合同有效期為一年，自雙方簽字蓋章生效。
甲方（蓋章）：________乙方（蓋章）：________
簽約代表：____________簽約代表：____________
模具加工合同糾紛案例篇十
地址:______地址:______
電話:______電話:______
傳真:______傳真:______
聯系人:______聯系人______:
一、經雙方友好協商,定作方委托承攬方加工生產____模具共______套，模具及零件加工。雙方達成如下加工協議模具基本情況：
產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(rmb元)
交貨條件
總價：(含17%增值稅)
二、以上各套模具使用材質：_____________________(以上模具用料由承攬方提供)。
三、雙方的權利及責任：
定作方責任及權利如下：
1.定作方負責交付給承攬方本項目的研發進度要求及計劃，并盡可能地提供項目的銷售預測。
2.定作方負責交付給承攬方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，并且負責技術方面的支持工作。
3.對交付給承攬方的產品設計圖紙和相關技術資料，定作方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，承攬方應征詢定作方意見，由定作方確認。
4.承攬方完成模具的設計和制造后，由定作方去承攬方現場對模具進行驗證確認或由承攬方提供產品樣品到定作方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及后續生產所需的夾治具和模具。
承攬方權利及責任如下：
1.承攬方負責根據定作方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和制造，承攬方負責按照合同規定按時完成符合定作方設計要求的模具。
2.承攬方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時承攬方必須提供相關產品的詳細的檢驗測試報告供定作方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(注明修改的地方)
3.模具由定作方認證合格后，由承攬方負責模具的封存。如定作方同意承攬方進行產品的后續加工生產，則由承攬方負責模具的修理和維護，承攬方必須根據定作方或定作方授權的第三方的訂單進行批量生產。
4.對給定作方生產的所有模具，承攬方應提供的詳細的設計圖紙給定作方。所有的圖紙必須以autocad或pro-eng(pro-el2)制作，并且必須在開模之前以電子檔形式傳給定作方以供批準。
四、技術條款：
1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由承攬方負責;
3.承攬方承諾使用所承制的模具生產出的產品能夠達到定作方的品質要求。
4.承攬方承諾使用所承制的'模具生產出的產品的產能能夠達到承攬方的交貨要求：
日產能：_______k月產能：______k
5.承攬方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到萬次。
6.未經定作方允許,嚴禁承攬方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由承攬方依本合同的違約條款承擔違約責任。
五、商務條款：
1.模具價格：
1.1經雙方協商后，由承攬方提供定作方認可的模具最終報價，并簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。
1.2模具合同總金額(含____%增值稅)rmb__
。
1.3模具價格總金額已包含如下費用，承攬方不得以以下原因向定作方要求費用：
1.3.1承攬方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;
1.3.2承攬方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;
1.3.3承攬方提供給定作方進行模具和產品認證的試模樣品(套)的費用;
1.3.4承攬方為保證模具正常生產制作的模具易損備件的費用;
1.3.5承攬方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。
1.4當定作方書面要求承攬方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則承攬方不需向定作方收費;如果模具修改較復雜，對整個模具的結構影響很大，則由承攬方根據修改模具所需工時向定作方報價，由定作方承擔相應的模具修改費用。如果因為承攬方的原因,因模具不能滿足定作方的要求而進行的修?；蚋哪?定作方不承擔任何責任，合同范本《模具及零件加工合作合同范本》。
1.5由于承攬方原因導致定作方需要花費正常技術支持外的人工及費用，承攬方應根據定作方認可的方式給予相應的補償。
2.開模進度：
2.1承攬方在收到定作方確認后的產品圖檔之后，即開始進入模具設計和制作階段,開模周期為__天。
2.2由于定作方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。
2.3如果承攬方模具制作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而定作方又急需生產，承攬方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。
3.付款方式:
乙方同意甲方按如下方式付款。
3.1結算的方式：
;開17%增值稅發票。
3.1.1本合同制造整批模具的總金額(含增值稅)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，定作方支付模具總金額的_____%，剩余___%模具費分攤在首k產品內，如果訂單數量不足k，定作方需補給承攬方未攤完的模具費。
3.1.2自雙方合同簽訂后，承攬方提供增值稅發票(模具總額的_0%),定作方在二十個工作日內支付。
4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經定作方書面確認后，承攬方方可接受定作方或定作方授權的第三方的訂單。定作方授權的第三方同定作方承攬方簽定的訂購合同服從于本合同。
六、產品品質保證
承攬方在完成模具后，承攬方同意按照定作方品質標準以保證產品品質(首件確認報告)。
定作方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。
七、模具所有權
1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2d和3d)的所有權，均歸定作方所有，承攬方不得干涉定作方對模具的處置權。如在承攬方生產,由承攬方負責保管,未經定作方同意,承攬方不得將此模具提供給第三者生產,否則定作方有權要求承攬方退還模具費并賠償造成的損失。
2.定作方付清模具款后，要求將模具從承攬方處轉出時，承攬方必須配合定作方或定作方指定的第三方進行轉移驗收，并自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。承攬方有義務對模具進行組裝、防銹和包裝處理，并發運至定作方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2d和3d)和所有夾治具必須同時轉移給定作方。
3.模具轉移過程中，如因承攬方不當組裝、防銹或包裝的原因，造成模具損壞，由此產生的所有直接損失和間接損失一律由承攬方承擔。
八、模具維護
1.承攬方保證模具使用壽命萬次,并在此期間內由承攬方負責免費保養維修,如模具在使用壽命內不能使用,承攬方應負責更換或重新開模,并承擔相應的費用。
2.承攬方應對模具的修改、維護和修理等情況及時登記造冊，無論此種修改、維護和修理是否由定作方提出。如定作方要詢問有關的技術細節或證據，定作方可以隨時間登記，無需通知。承攬方每三個月應將登記記錄復印一次給定作方。承攬方應主動定期完成此項任務，無需定作方另行提出要求。
九、知識產權
2.承攬方同意其不會將定作方所提供的設計圖紙和其他資料或信息用于非本合同以外的其他目的,否則定作方有權追究承攬方相應的責任;未經定作方書面許可，承攬方不得在出版物，廣告中或以其它書面、口頭形式涉及承攬方提供或已提供之任何資料和信息。
4.其它未盡保密事項，依定作方與承攬方簽訂的“保密協議”執行。
十、違約責任
1.如果承攬方方未能按五、2.1中規定的各階段的進度完成模具制作及送樣，由承攬方承擔違約責任。每延誤一天，承攬方須付給定作方本合同總金額的%作為罰金，罰金累計額最多不超過本合同模具總金額。
2.如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質達不到定作方的要求并且在組裝過程中導致其他物料的損失和報廢，承攬方全額賠償損失和報廢的物料及因此形成的人工/停線費用。雙方可另行簽署生產用原材料/零部件采購合同進行約定。
3.如果因為承攬方的原因造成承攬方提供給定作方的產品的品質和進度達不到定作方的要求，使定作方及其客戶錯過了產品上市的最佳時機，或者定作方被迫因此取消此項目，從而使定作方及其客戶遭受嚴重的研發損失和備料損失，則承攬方除退還所有前期定作方所支付的貨款外，視實際情況承攬方另外承擔定作方直接及間接的經濟損失。
4.如承攬方因為不可抗拒力(包括戰爭、火災、罷工和中國法律規定的其他不可抗拒力造成的供貨延遲，定作方允許定作方免責。承攬方應在不可抗拒力發生后24小時內以)書面形式通知定作方，并且承攬方仍有義務采取一切必要措施盡快交貨。若不可抗拒力持續2周以上，定作方有權取消本合同。
5.其它未盡事宜：按《合同法》執行。
十一、糾紛解決
對于實施本合同而發生的任何爭議,雙方首先通過友好協商解決,如在30天內協商不成,任何一方均可將爭議提交溫州市龍灣區人民法院處理。
十二、本合同雙方須嚴格執行,如一方因故不能履行合同,必須提前兩周征得對方同意,方可終止本合同。
定作方:______承攬方:______
代表:______代表:______
