勞動合同是勞動者與用人單位之間約定勞動關系的書面協議，是保障勞動者權益、維護用人單位合法權益的重要法律文件。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程居間合同協議篇一

甲方： 乙方： 依照中華人民共和國合同法、建設法及相關法律、法規，在平等、自愿的基礎上，雙方就該區綠化工程的施工事項，訂立合同如下：

一、綠化地點與范圍：_________________________________.

二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土，提供綠化水源，協調相關事宜。

三、乙方負責按照本區的綠化規劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、保活。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的監督和管理。

四、如出現因栽植品種、場地、地置、氣候環境等因素受限時。經甲方同意后，所栽苗木品種可根據具體現狀作部分適當調整。綠化品種、規格、數量及價格詳見綠化價格附后表。

五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。

六、結算辦法：各種苗木栽植完成后付實際栽植數量款額的50%________年____月苗木成活后，視成活率付總款的20%，剩余款額________年后經甲方驗收按成活數量以實結算（人為損壞除外）。但乙方必須保證規劃栽植數量。

七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務，如單方違約或樹苗質量達不到合同約定，違約方要承擔一切責任和損失。

工程居間合同協議篇二

甲方：（發包方）乙方：（承包方）甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，本著相互信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協議。

第一條：工程概況

1、工程地點:

2、工程承包方式：a承包人包工包料；b承包人包工部分包料；c承包人包xx。

3、工期________年____月____日至________年____月____日。

4、合同價款：本合同工程預算造價人民幣___________元（大寫），若要變更施工內容，變更材料，工程造價按實計算。

第二條：關于材料供給的約定

1、本工程甲方負責供應的材料應為符合要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續，如發生質量問題或規格有差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成的工程損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

2、甲方供應的裝飾材料均應用于本工程，非經甲方同意不得挪作他用。如乙方違背本規定，應按材料價款雙倍補償給甲方。

3、乙方供應的材料如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料是偽劣商品，應按材料價款的雙倍補償給甲方。

第三條：關于工程質量及驗收的約定

1、本工程應嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》g20和《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》g20并參照其它地方標準、質量評定驗收標準。

2、由于乙方技術差及不責任心不到位等自身原因造成質量問題，其返工費用由乙方承擔。

3、工程竣工：乙方應提前通知甲方驗收，并辦理驗收手續。

4、本工程由_______方設計施工方案。

第四條：關于安全生產各防火的現場治理的約定

1、嚴格遵守規定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環境污染。

2、未經甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

3、保證裝飾裝修現場整齊，竣工前做好衛生清掃和處理工作。

4、乙方應協同甲方做好施工材料保管工作，禁止閑雜人員進入現場。

5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方提供的裝修材料出門，一經發現偷盜現象按材料價格加倍賠償。

第五條：工程付款方式、承包內容、結算的約定

1、布局開槽完工后，支付工程款的50％給乙方，水電完工后支付工程款的30％，整體竣工驗收合格后支付20％。

2、本工程保修期________年，須工程款全部結清，甲、乙雙方簽定《工程保修單》，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

3、雙方款項住來均應出具收據。

4、工程結算方式：水路____米，電路____米

5、乙方承包內容：

1、水電開槽、布線、穿線、埋槽；

2、所有水電施工過程的垃圾現場整理裝袋；

3、水電施工穿墻、打孔、切割；

4、開關插座面板安裝；

5、小五金的安裝；6后期燈具的安裝（水晶燈另計）；

7、其他收費項目另計。

第六條：糾紛處理因工程質量雙方發生爭議時，雙方協商解決，當事人不愿意協商、調解解決，或協商、調解不成時，可按本合同約定向人民法院提起訴訟。

第七條：全同的變更和解除

1、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應約協商一致后，重新簽訂補充協議。合同簽訂施工前，一方要終止全同，應以書面形式提出，并按合同總價款____％支付違約金，并辦理終止合同手續。

2、施工過程中任何一方擔出終止合同，須向另一主以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，解除本合同。

第八條：其它約定

1、因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經雙方確認后可以順延。

2、甲方在入住前可以要求乙方3次來現場配合其他工種的交叉施工，超過3次部分每次甲方需支付乙方30元次的勞務費。

3、保修期內由于乙方的施工各配造成的質量問題由乙方維修，在接到甲方通知后48小時內必須到達現場，由于甲方使用不當或不可抗力、甲方所購主材產品質量異議或不可遇見原因造成的問題，甲方應按實際發生費用支付乙方維修費用。

第九條：附則

1、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

2、本合同簽訂后工程不得轉包。

3、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

4、合同有效期至_______。

5、工程保修期________年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。甲方________簽字（蓋章）

乙方________簽字（蓋章）________年____月____日

________年____月____日

工程居間合同協議篇三

甲方（委托人）：

乙方（居間人）：

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

1、乙方接受甲方委托，負責就 等項目，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂正式的建設施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條第1項的委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的建設施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目相關信息，并有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方參與招投標期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務，協助甲方中標并簽訂書面施工合同。

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料，負責標書的編制。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如甲方未及時支付，則應按未支付金額的日千分之一向乙方支付違約金。

1、本項目居間報酬由以下兩項構成：

（1）工程施工合同總金額的3‰，該部分的居間報酬在甲方與建設單位簽訂書面的建設施工合同后7日內，由甲方先支付80%給乙方，剩余20%在甲方（或甲方的分包施工單位）第一次工程進場后7日內付清。

2、上述的施工合同總金額、回購款及利息、工程進度以甲方與建設單位簽訂的合同為準。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交乙方所在地法院解決

1、本合同未盡事項，由雙方另行簽訂補充合同。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人：

合同簽訂日期：

工程居間合同協議篇四

甲方（委托人）：乙方（居間人）：

聯系地址：聯系地址：

聯系電話：聯系電話：

甲、乙雙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依等價有償，互惠互利，平等自愿誠信合作的原則，達成如下協議：

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負責就珠海機場土石方工程與業主接洽，并最終促成甲方簽訂該工程的專業承包施工合同。工程量1000萬立方（以實際工程量為準）。每立方保證15.5元，(以扣除居間費用)。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，并承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠，如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、資金證明，營業執照等相關資料；負責和承建單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和承建單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的每天1%向乙方支付違約金。

四、居間報酬的結算方法、支付時間和支付方式

1、居間成功后，甲方按本項目合同每立方2.5元向乙方支付居間服務費。共2500萬元人民幣（稅后）。

2、甲方向乙方分三次支付居間服務費用：

第一次：以雙方認可的單位簽訂合同甲方付給乙方250萬元人民幣。

第二次在甲方收到第一次工程預付款后兩日內支付乙方萬元人民幣。

余款按每三個月付一次，甲方按所簽定的居間協議比例三次付完付給乙方。

3、甲方以現金或者轉賬的方式支付給乙方，乙方收取甲方的居間服務費不開發票，不承擔任何稅費及其它手續費。

五、居間費用的承擔

1、如乙方提供的工程信息不真實，造成甲方所發生的實際費用由乙方承擔，如甲方原因未簽訂合同造成乙方所發生的實際費用由甲方承擔。

六、保密事項

1、甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

七、合同終止

1、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

2、甲、乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁，或直接向當地人民法院訴訟解決。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效，甲、乙雙方需提供有效身份證件的復印件附后。

合同簽訂地：

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

工程居間合同協議篇五

方（委托人）：

聯系地址：

聯系電話：

乙方（居間人）：

聯系地址：

聯系電話：

甲乙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

二、甲方義務

1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的‰向乙方承擔違約金。

三、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬為工程承包施工合同金額的。

2、居間報酬在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后的日內付清。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。在本合同簽定時甲方向乙方支付萬元，做為乙方居間活動費用。居間人促成合同成立的，居間活動的費用，由居間人負擔；居間人未促成合同成立的，有權不予返還居間活動費用。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

七、合同終止

1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

合同簽訂地：

甲方：（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

年月日

工程居間合同協議篇六

甲方：

乙方：

甲方委托乙方為其提供、招攬工程業務，甲方承諾向乙方支付報酬。為明確雙方權利義務，經雙方充分協商，訂立合同如下：

一、甲方委托乙方，為其單位提供、招攬工程業務，雙方其他業務，不受此合同約束。

二、乙方負責為甲方提供信息并聯系，以促成甲方實際與建設方簽訂工程合同。

三、報酬及給付方式：在乙方促成的工程合同簽訂后，甲方承諾將工程單價元/平米以外的部分工程款給付乙方作為報酬;給付方式：建設方每向甲方支付一筆工程款后三日內，甲方即向乙方支付相應的報酬，以此類推，直至全部工程款付清。甲方不得以任何理由拒絕或拖延給付。若甲方逾期給付，需另給付乙方應付報酬的日萬分之五的滯納金。

四、乙方保證：在未促成甲方與建設方簽訂工程施工合同之前，不得向甲方收取任何費用。

五、目前確定乙方為甲方提供的工程為：

六、甲方依據相關法律、法規履行與建設方簽訂的建設合同，因此合同與建設方發生任何糾紛與乙方無關。

七、甲方依據相關法律、法規合法經營，因甲方違法、違規等原因造成乙方為其提供、招攬的業務喪失，甲方仍應參照本合同第三條的規定一次性給付乙方報酬。

八、乙方保證為甲方提供業務的合法性，對違法業務，甲方有權拒絕，并不對乙方支付任何費用。

九、本合同對甲、乙雙方長期有效。

十、本合同未盡事宜，由雙方協商解決。解決不成的，可向原告住所或被告住所地人民法院提起訴訟。

十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

雙方簽字：

甲方：乙方：

20xx年xx月xx日

工程居間合同協議篇七

甲方：

乙方：

依照民法典、建設法及相關法律、法規，在平等、自愿的基礎上，雙方就該區綠化工程的'施工事項，訂立合同如下：

一、綠化地點與范圍：_________________________________.

二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土，提供綠化水源，協調相關事宜。

三、乙方負責按照本區的綠化規劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、保活。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的監督和管理。

四、如出現因栽植品種、場地、地置、氣候環境等因素受限時。經甲方同意后，所栽苗木品種可根據具體現狀作部分適當調整。綠化品種、規格、數量及價格詳見綠化價格附后表。

五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。

六、結算辦法：各種苗木栽植完成后付實際栽植數量款額的50%________年____月苗木成活后，視成活率付總款的20%，剩余款額________年后經甲方驗收按成活數量以實結算（人為損壞除外）。但乙方必須保證規劃栽植數量。

七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務，如單方違約或樹苗質量達不到合同約定，違約方要承擔一切責任和損失。

八、未盡事宜雙方可協商解決，本合同一式貳份，雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章后生效。

甲方：xx公司代表

乙方：代表

工程居間合同協議篇八

委托方(甲方)：(公司代表：)

居間方(乙方)：

乙方受甲方委托，雙方就陜西xx公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協商一致，簽訂本合同。

1、乙方負責介紹甲方與陜西xx公司接洽等事宜，具體施工及合作條件由陜西xx公司與甲方自行協商。

2、乙方協助甲方與陜西xx公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米，工程簽訂施工合同，工程總造價約為1.6億元，最終以實際結算為準。

1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算，支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元，共計200多萬(以實際結算為準)。

2、勞務費用分多次支付，

第一次支付時間為甲方與陜西xx公司簽訂合同進場后____日內，需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整，以后支付，按陜西xx公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準，(款項到甲方賬上____日內支付給乙方)。

3、勞務報酬以現金(人民幣)形式支付。

甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后，必須按照本合同

第二條支付勞務報酬，不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的違約金。

1、如陜西xx公司和委托方(甲方)最終未達成合作，本合同自動失效。

2、合同爭議的解決方式，由甲乙雙方協商解決，協商不成時，雙方可向當地人民提起訴訟。

3、其他未盡事宜，甲乙雙方協商后，以補充協議方式約定，補充協議與本合同同樣生效。

委托方(甲方)：居間方(乙方)：

簽訂日期：簽訂日期：

公司蓋章：蓋章

房地產工程居間合同

建筑工程施工居間合同

金融居間合同

融資居間合同

金融居間合同范文

金融居間服務合同

租賃居間合同模板

金融居間合同范本

融資居間合同范本

期貨居間合同范本

工程居間合同協議篇九

甲方：乙方：依照中華人民共和國合同法、建設法及相關法律、法規，在平等、自愿的基礎上，雙方就該區綠化工程的'施工事項，訂立合同如下：

一、綠化地點與范圍：_________________________________.

二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土，提供綠化水源，協調相關事宜。

三、乙方負責按照本區的綠化規劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、保活。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的監督和管理。

四、如出現因栽植品種、場地、地置、氣候環境等因素受限時。經甲方同意后，所栽苗木品種可根據具體現狀作部分適當調整。綠化品種、規格、數量及價格詳見綠化價格附后表。

五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。

六、結算辦法：各種苗木栽植完成后付實際栽植數量款額的50%________年____月苗木成活后，視成活率付總款的20%，剩余款額________年后經甲方驗收按成活數量以實結算（人為損壞除外）。但乙方必須保證規劃栽植數量。

七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務，如單方違約或樹苗質量達不到合同約定，違約方要承擔一切責任和損失。

工程居間合同協議篇十

委托方(甲方)：(公司代表：)

居間方(乙方)：

乙方受甲方委托，雙方就陜西xx公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協商一致，簽訂本合同。

1、乙方負責介紹甲方與陜西xx公司接洽等事宜，具體施工及合作條件由陜西xx公司與甲方自行協商。

2、乙方協助甲方與陜西xx公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米，工程簽訂施工合同，工程總造價約為1.6億元，最終以實際結算為準。

1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算，支付給乙方勞務報酬稅后人民幣每平方米30元，共計200多萬(以實際結算為準)。

2、勞務費用分多次支付，

第一次支付時間為甲方與陜西xx公司簽訂合同進場后____日內，需支付給乙方勞務報酬30萬人民幣整，以后支付，按陜西xx公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準，(款項到甲方賬上____日內支付給乙方)。

3、勞務報酬以現金(人民幣)形式支付。

甲方在乙方的勞務居間委托事項完成后，必須按照本合同

第二條支付勞務報酬，不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔勞務報酬總額20%的違約金。

1、如陜西xx公司和委托方(甲方)最終未達成合作，本合同自動失效。

2、合同爭議的'解決方式，由甲乙雙方協商解決，協商不成時，雙方可向當地人民提起訴訟。

3、其他未盡事宜，甲乙雙方協商后，以補充協議方式約定，補充協議與本合同同樣生效。

委托方(甲方)：居間方(乙方)：

簽訂日期：簽訂日期：

公司蓋章：蓋章

工程居間合同協議篇十一

乙方（居間人）：____________________

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《_____》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

1、乙方接受甲方委托，引薦甲方和該項目的管理方（或者承包方）直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方簽訂承包施工合同，協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作，保障合同的順利實施。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。

1、乙方必須向甲方提供有關工程項目的信息，最大限度的維護甲方的利益。

2、乙方應保證該工程項目真實可靠、各種施工手續齊全，能夠正常施工。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務，達成合同簽署，那么在甲方的工程施工過程中（合同期內），乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系，特別是在工程結算問題上，乙方負責協調。

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和項目管理方進行合同談判。

2、居間成功，則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

1、居間費用按照甲方簽訂的建筑施工合同總價款的____%支付（甲方承建的'全部工程均由乙方居間）。

2、甲方每年為乙方結算一次，至遲不超過____月____日。

3、每一個合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份，作為居間費用總價計算依據。

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密，任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為，如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失，受損方可向過錯方提出等價賠償。

本合同自簽字之日起生效，雙方協商一致可終止。

如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交__________________________。

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

工程居間合同協議篇十二

甲方（委托人）：乙方（居間人）：

聯系地址：聯系地址：

聯系電話：聯系電話：

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負責就引薦衡陽市天嘉置業發展有限公司“天嘉。翰廷”消防工程項目給甲方和衡陽市天嘉置業發展有限公司單位直接洽談，（以下“衡陽市天嘉置業發展有限公司”簡稱“天嘉置業”）向甲方提供“天嘉置業”的重要信息，并最終促成甲方與“天嘉置業”簽訂消防工程合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與“天嘉置業”公司未簽訂書面的工程合同，視為委托事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關天嘉置業公司的有關信息，內容包括但不限于公司的工商營業執照復印件、現有主要資產情況等。乙方有義務協助甲方對“天嘉置業”公司進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于“天嘉置業”公司的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬。

3、乙方在甲方與公司單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。促成“天嘉置業”公司將消防工程承包給甲方。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和“天嘉置業”公司單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和“天嘉置業”公司所簽訂的工程承包合同。甲方因履行承包合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬為30萬元。

2、本協議簽訂后3個工作日內，甲方向乙方支付居間報酬10萬元，存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。待甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包協議并辦理工商變更登記手續后2個工作日內，甲方應為甲乙雙方共管賬戶解除由甲方掌控的賬戶密碼或印鑒，此款歸乙方所有并可自由支取。

3、在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方沒有促成甲方與“天嘉置業”公司簽訂工程承包合同，視為乙方居間不成功，乙方應將居間報酬萬元退還甲方。

4、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉讓乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶。雙方約定：甲方負責保管賬戶的法人專用章，乙方負責保管財務專用章。在甲方保管印章期間，甲方不得將印章用于其他任何活動；在乙方未完成居間任務之前，乙方不得對法人專用章進行掛失處理。

5、乙方在甲方將前述款項存入或轉入以乙方名義開設的甲乙雙方共管賬戶后，應當為甲方出具收條；乙方完成居間任務，實際取得居間報酬后，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自行承擔。

五、居間報酬的承擔

居間報酬是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

六、誠信原則

1、如果甲方與xxxx公司在本合同委托期內，未能達成股份轉讓協議，沒有征得居間方的書面同意，甲方不應再與xxxx公司進行協商并簽訂股份轉讓協議，否則居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。

2、如果甲方以相關企業或在四川當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與xxxx公司簽訂股份轉讓合同，居間方有權請求甲方按本合同第四條支付居間報酬。

公司達成實質性成交合同。

七、本合同解除的條件

1.當事人就解除合同協商一致；

2.因不可抗力致使不能實現合同目的；

3.在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務；

4.當事人一方遲延履行主要義務，經催告后在合理期限內仍未履行；

5.當事人一方遲延履行義務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的。

八、合同終止

1、本合同簽字生效后，在甲方向乙方支付居間報酬萬元之日起，20個工作日內，乙方仍未完成居間任務促成甲方與xxxx公司簽訂股份轉讓協議的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

九、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地法院處理。

十、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

十一、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：（蓋章）：乙方（蓋章）：

法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：

合同簽訂地：

合同簽訂日：

工程居間合同協議篇十三

委托方：_______________________________(以下簡稱甲方)

法定代表人：____________________________

通訊地址：______________________________

聯系方式：______________________________

銀行戶頭：______________________________

銀行卡號: ______________________________

居間方：________________________________(以下簡稱乙方)

法定代表人：____________________________

通訊地址：______________________________

聯系方式：______________________________

銀行戶頭：______________________________

銀行卡號: ______________________________

甲、乙為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，經雙方充分協商，本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則，特訂立如下協議,以資共同遵守。

第一條 委托事項

1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。

2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目，并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接，其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。

第二條 居間人的權利和義務

1、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹公司的相關情況，但甲方書面確認是商業秘密的除外。

2、乙方應該認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。

3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。

4、乙方在前期辦理本受托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。

5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。

第三條 甲方義務

1、 甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

第四條 居間費用及支付方式

1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為：賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用，稅費甲方自愿承擔。

2、付款時間：甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元，作為居間首期款，其余居間費根據發包方工程進度比例分_____次支付，所收款以收據或轉賬憑證為憑。

3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。

第五條 合同的解除

1、委托期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除。

2、本合同約定目的實現，乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除。

3、委托期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同約定目的不能實現的。

4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現的。

5、在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)，因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。

第六條 違約責任

甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。

第七條 聲明及保證

甲方：

1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有能力簽署并履行本合同。

2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書)，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

5、甲方保證自有資質的真是性及合法性。

乙方：

1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第八條 保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。為經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務或有損客戶利益的活動。

第九條 爭議的處理

如甲乙雙方發生合同爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。

第十條 合同解釋、補充及附件

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

第十一條 合同效力

本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。

第十三條 備注

如工程量增加，則居間費用可依照增加工程量的工程款，按百分之四點五支付居間費。

委托方(公章)：__________________

居間方(公章)：__________________

法定代表人(簽章)：____________

法定代表人(簽章)：_____________

________年______月______日

________年______月______日