合同內容應包括勞動雙方的基本信息、工作內容與職責、工作時間與休假、薪酬與福利、勞動保護與安全等方面的內容。怎樣寫合同才更能起到其作用呢？合同應該怎么制定呢？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

工程居間合同詐騙十篇一

一、工程內容按施工圖紙設計方案各站點、區間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內容，具體為：站、區間交通設施部分工程。

二、方式甲方根據乙方負責施工之上述工程最終與業主、審計中心結算價對乙方進行結算，但乙方需向甲方繳納該結算總價的________%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。

三、組織領導

1.乙方必須服從甲方的統一指揮、調配、指導及管理，遵守甲方現場的各項管理及規章制度，做到文明施工、安全施工。

2.乙方必須確保進場人員的技術素質，所有工種均持證上崗。在施工責任期內，未經甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩定性。

3.乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產、人員調配、技術安全、工程質量以及生活、計生等工作。

四、雙方責任

1.甲方責任：

(1)負責工地現場的工程質量、安全生產、工程進度、配料用料的指揮、監督與管理。

(2)負責安排乙方工作量及現場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。

(3)負責與業主、設計、監理等單位及部門進行工作聯系并申報有關文件資料。

2.乙方責任：

(1)嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，嚴格執行國家現行《施工技術驗收規范》。尊重和服從業主、監理單位及甲方管理人員的監督與指揮，對工程質量全面負責并確保達到優良等級以上。

(2)強化本施工隊伍的安全生產教育，嚴格按操作規程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發生。否則由乙方承擔由此產生之全部責任。

(3)工人進入施工現場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。

(4)負責編制施工組織設計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業現場，未經項目經理同意不得擅自離開工地。

(5)必須保證充足的施工人員及技術力量，人數穩定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質量等問題均由乙方承擔。

(6)具體施工作業中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施，并且必須符合我市有關道路施工操作規程及相關法律規定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關費用由乙方自承擔。

(7)乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執行甲方制定的各項規章制度及有關條例。如有違反且情節嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產生之一切法律后果均由乙方自行負責。

(8)該工程完工并移交甲方前，乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產損失所發生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發生之相關費用。

(9)乙方不得將依據本責任書取得，經甲方委托施工之施工任務再行轉包，否則甲方有權立即收回本施工項目。

(10)工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結。

五、工程質量及驗收標準工程質量應符合國家現行施工驗收規范以及業主、監理單位和甲方的要求。必須達到國家或專業質量檢驗評定的優良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規程施工，造成工程質量不符合設計要求、質量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。

六、工期乙方必須嚴格按照甲方現場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務，若拖延工期，每延期____日，按結算總價的________‰或________元向甲方支付罰金。

七、付款方法

(1)甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據業主給甲方撥付或結算之工程款，到甲方帳戶后三天內按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。

(2)質保金：質保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收________年后，據實返還。因質量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應在收到甲方書面通知____日內派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質保金內扣除，不足部分由乙方支付。

八、其它

(1)若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經濟損失外，還應向甲方支付工程總造價____%的違約金。

(2)若乙方違反本責任書之上述有關約定，不按工期竣工、質量達到設計規范或要求、存在較大安全隱患或發生安全事故以及發生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經濟損失應當予以賠償。

九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權。

工程居間合同詐騙十篇二

工程居間合同要怎樣寫才能保證雙方利益?以下由文書幫小編提供工程居間合同閱讀參考。

甲方(委托人)： 某某建筑公司

聯系地址：

乙方(居間人)：

聯系地址：

聯系電話：

1、乙方接受甲方委托，負責就**省***工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的`工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。 6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

1、本項目居間費用為工程施工合同金額的**%。

2、居間成功后，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付***元整;在正常施工的兩個月內，應支付***;剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按***%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清。 3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔 居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔**差*等**費用)。

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付 元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

合同簽訂地：

合同簽訂日：

甲方：(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

1.

建筑工程居間服務合同范本

2.

服務居間合同范本

3.

租賃居間合同范本

4.

金融居間合同范本

5.

居間服務合同范本

6.

融資居間合同范本

7.

期貨居間合同范本

8.

融資居間服務合同范本

工程居間合同詐騙十篇三

乙方（居間人）：_______________

聯系地址：_______________

聯系地址：_______________

法定代表人身份證：_______________

身份證：_______________

聯系電話：_______________

聯系電話：_______________

1、乙方接受甲方委托，負責就____工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔違約金。

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，然后協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的____%（即人民幣____萬元，大寫：____萬元）。

2、居間報酬結算方式：

居間報酬總金額為人民幣____萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的____%)到賬后,次日將報酬總額中的____萬(大寫：____元整)以現金形式支付予居間人；其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。

3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶,也可直接支付現金予乙方指定代理人。

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。

1、本合同簽字生效后，如果至___年___月__日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行并支付完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，然后雙方簽字蓋章后生效。

3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實性及法律效力。

合同簽訂地：_______________

乙方指定賬戶戶名：_______________

乙方指定賬戶賬號及開戶行：_______________

甲方：（蓋章）：_______________

乙方（蓋章）：_______________

法定代表人或委托代理人：_______________

法定代表人或委托代理人：_______________

___年___月__日

工程居間合同詐騙十篇四

發包方(甲方)：____________地址：____________ ________法定代表人：____________電話____________承包方(乙方)：_____________地址：______________________法定代表人：____________電話____________依照《中華人民共和國民法典》和____市的有關規定，經雙方協商一致，簽訂本合同，并嚴肅履行。乙方在單項工程竣工前( )日通知甲方驗收工程。

第一條工程項目

二、工程地點：_____________________________________。

第二條工程期限

一、開竣工日期：依照國家頒布的工期定額，經雙方商定，本合同工程開竣工日期如下：全部工程自________年____月____日開工，至________年____月____日竣工。

二、施工前各項準備工作，雙方應根據工程協議書中

第三條規定，分別負責按時完成。工程承包的方式，范圍及材料供應

三、在施工過程中，如遇下列情況，可順延工期。順延期限，應由雙方及時協商，簽訂協議，并報有關部門備案。

1、由于人力不可抗拒的災害，而被迫停工者;

2、因甲方變更計劃或變更施工圖，而不能繼續施工者;。

3、包工不包料工程，全部材料、設備由甲方采購供應到現場或指定的加工地點。

四、雙方商定的其他事項：安全施工文明施工1承包人必須在施工過程中遵守操作規程，搞好安全生產，安全施工，保證人員的自身安全，獨立承擔大小安全事故和其他事故的責任。2在施工過程中出現的大小事故發包方不承擔任何責任。

五、本合同一式____份，甲乙雙方各執正本一份。

法定代表人(簽字)：_________

工程居間合同詐騙十篇五

一、委托事項1、乙方接受甲方委托，負責就( ）工程項目，引薦甲方和該項目的管理方直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作，保障合同的順利實施。2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。二、乙方的義務1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，最大限度的維護甲方的利益。2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務，達成合同簽署，那么在甲方的工程施工過程中（合同期內），乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系，特別是在工程結算問題上，乙方全面負責協調，乙方無任何理由進行推脫。

三、甲方義務1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和項目管理方進行合同談判。2、居間成功，則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元（叁元）結算（完稅后） 。2、甲方每周為乙方結算一次，每周一為乙方結算上周居間費用，乙方有權向甲方查詢每周總體運量，甲方有義務向乙方提供每周運量報表，甲方所提供報表必須保證真實有效，甲方不得以任何理由克扣乙方費用，如出現不實結算乙方有權索回，并保留雙倍賠償的權利。3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份，作為居間費用總價計算依據，甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用，每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償 。4、如甲方有終止本居間合同的意愿，甲方可根據合同總量計算居間費用，并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。

五、保密事項1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密，任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為，如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失，受損方可向過錯方提出等價賠償。

七、合同終止本合同自簽字之日起生效，直至本合同約定項目結束，項目期順延本合同無條件順延，直至本項目結束。

八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

工程居間合同詐騙十篇六

甲方（委托人）：

乙方（居間人）：

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負責就( ）工程項目，引薦甲方和該項目的管理方直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成與該項目管理方簽訂專業承包施工合同,協助甲方完成整個合同履行期間的協調工作，保障合同的順利實施。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，最大限度的維護甲方的利益。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠

3、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。

4、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務，達成合同簽署，那么在甲方的工程施工過程中（合同期內），乙方仍有義務負責協調好甲方與項目管理方的關系，特別是在工程結算問題上，乙方全面負責協調，乙方無任何理由進行推脫。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和項目管理方進行合同談判。

2、居間成功，則由甲方全面履行和項目管理方所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用按照合同期間實際運量每噸3元（叁元）結算（完稅后） 。

2、甲方每周為乙方結算一次，每周一為乙方結算上周居間費用，乙方有權向甲方查詢每周總體運量，甲方有義務向乙方提供每周運量報表，甲方所提供報表必須保證真實有效，甲方不得以任何理由克扣乙方費用，如出現不實結算乙方有權索回，并保留雙倍賠償的權利。

3、合同簽訂后甲方應向乙方提供合同復印件一份，作為居間費用總價計算依據，甲方如不能按照合同約定時間向乙方支付居間費用，每超過一天按照合同居間費用總價千分之三進行賠償 。

4、如甲方有終止本居間合同的意愿，甲方可根據合同總量計算居間費用，并一次性向乙方支付做為唯一條款向乙方提出協商。

五、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、甲乙雙方均不得向第三方透漏合作細節及項目合作中相關利益人的秘密，任何乙方發現對方出現泄密行為均有權提出和提醒對方終止本行為，如因任何乙方的原因給對方造成實際的損失，受損方可向過錯方提出等價賠償。

七、合同終止

本合同自簽字之日起生效，直至本合同約定項目結束，項目期順延本合同無條件順延，直至本項目結束。

八、爭議解決方式 如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

合同簽訂地址：

合同簽訂日：

甲方：（蓋章）： 乙方（蓋章）：

法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

甲方（委托人）： 乙方（居間人）：

聯系地址： 聯系地址：

法定代表人身份證： 身份證：

聯系電話： 聯系電話：

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負責就 工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

二、甲方義務

1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。()如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。

三、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的'上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %（即人民幣 萬元，大寫： 萬元）。

2、居間報酬結算方式：

居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同后，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款（即工程總造價的 %）到賬后，次日將報酬總額中的 萬（大寫： 元整）以現金形式支付予居間人；其后在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩余的余款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。

3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬戶，也可直接支付現金予乙方指定代理人。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業秘密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。

工程居間合同詐騙十篇七

聯系地址：______________

乙方(居間人)：__________

聯系地址：______________

聯系電話：______________

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負責就________________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

二、乙方的義務

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金壹百萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的____%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____%。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔?居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔差*等費用)。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付?元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

七、合同終止

1、本合同簽字生效后，如果至________年____月____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式?如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

合同簽訂地：__________

合同簽訂日：__________

甲方：__________?乙方(蓋章)：__________

法定代表人：________?法定代表人：__________

工程居間合同詐騙十篇八

委托方：_______________________________(以下簡稱甲方)

居間方：________________________________(以下簡稱乙方)

甲、乙為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，經雙方充分協商，本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則，特訂立如下協議,以資共同遵守。

第一條 委托事項

1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。

2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目，并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接，其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。

第二條 居間人的權利和義務

1、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹公司的相關情況，但甲方書面確認是商業秘密的除外。

2、乙方應該認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。

3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。

4、乙方在前期辦理本受托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。

5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。

第三條 甲方義務

1、 甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

第四條 居間費用及支付方式

1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為：賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用，稅費甲方自愿承擔。

2、付款時間：甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元，作為居間首期款，其余居間費根據發包方工程進度比例分_____次支付，所收款以收據或轉賬憑證為憑。

3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。

第五條 合同的解除

1、委托期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除。

2、本合同約定目的實現，乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除。

3、委托期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同約定目的不能實現的。

4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現的。

5、在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)，因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。

第六條 違約責任

甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。

第七條 聲明及保證

甲方：

1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有能力簽署并履行本合同。

2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書)，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

5、甲方保證自有資質的真是性及合法性。

乙方：

1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第八條 保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。為經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務或有損客戶利益的活動。

第九條 爭議的處理

如甲乙雙方發生合同爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。

第十條 合同解釋、補充及附件

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

第十一條 合同效力

本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。

第十三條 備注

如工程量增加，則居間費用可依照增加工程量的工程款，按百分之四點五支付居間費。

委托方(公章)：__________________

居間方(公章)：__________________

法定代表人(簽章)：____________

法定代表人(簽章)：_____________

________年______月______日

________年______月______日

工程居間合同詐騙十篇九

居間人：以下簡稱乙方

根據合同法相關居間條文，雙方遵循資源共享、合作共贏，誠信自愿的原則就居間合作事項，經雙方友好協商達成本合同如下條款，以資各方共同遵照實行。

乙方向甲方[以下簡稱設計方]介紹湖南麗泰投資開發有限公司周竹波[以下簡稱開發商]，開發的吉首市城區商住樓，該小區規劃總用地近百畝，總建筑面積20多萬平方，其中一期有9萬多平方的建筑設計任務，甲方有意承攬該建筑設計勘探業務的誠意，故現委托乙方進行搭橋媒介服務、促成該小區的設計合同成立；具體細節均在正式簽訂設計合同中體現。

居間人促成合同成立的居間報酬服務費計算方式是按實際設計的建筑面積每平方壹元作為居間報酬服務費。本報酬包括信息資源、乙方工資、交通通訊和業務涉及隱形開支。

設計合同成立生效后，隨同開發商的付款金額每預付一次同時按比例支付一次，如此類推。

1、甲方如果沒有與開發商簽訂該項目設計合同的，甲方不需支付本報酬服務費；甲方如私自與開發商進行協商簽訂本項目設計合同或介紹給他方，無論甲方掛靠或變更何種設計單位名稱或單位相關人員變更均應支付本居間報酬服務費。

2、本合同簽訂后乙方應盡快聯系開發商與甲方見面洽談業務事宜，乙方促成甲方與開發商簽訂的設計承包合同成立即視為完成甲方所委托事項，本合同即隨之生效。

3、甲方向乙方承諾本項目設計合同成立后，保證不得以任何理由拒付或延付報酬服務費；如延付乙方可憑本合同直接向開發等單位申請保全，由此造成的后果均由甲方承擔全部經濟法律責任。

委托人簽字： 居間人簽字：

年月日：