人的記憶力會隨著歲月的流逝而衰退，寫作可以彌補記憶的不足，將曾經的人生經歷和感悟記錄下來，也便于保存一份美好的回憶。范文書寫有哪些要求呢？我們怎樣才能寫好一篇范文呢？以下是我為大家搜集的優質范文，僅供參考，一起來看看吧

工程結算二審審十篇一

訂立合同雙方：＿＿省＿＿縣＿＿（單位），以下簡稱委托方；＿＿省＿＿設計院，以下簡稱承包方。經雙方協商，由委托方委托承包方承擔＿＿工程的可行性研究，特訂立本合同。

第一條委托方在合同簽訂之日起＿＿天以內，向承包方提供所有與研究工程有關的數據和資料，并對資料的準確性負責。1.提供數據、資料的內容如下：＿＿（略）。2.在合同期內，委托方進行與本工程有關的討論、詢價、對外談判、調研考察等所得的信息資料，應及時提供給承包方，必要時可吸收承包方參加本工程可行性研究的人員參加。

第二條承包方應在＿＿年＿＿月＿＿日以前，向委托方提交本合同工程的可行性報告，并對此承擔責任，可行性報告內容應包括：1.經營評價指標：（1）投資內部收益率：＿＿＿＿。（2）投資回收期：＿＿＿＿。2.貸款償還能力分析：＿＿＿＿。3.外匯償還能力分析：＿＿＿＿。4.盈虧平衡、靈敏度分析與風險評價：＿＿＿＿。5.結論：＿＿＿＿。承包方應向委托方提交可行性報告＿＿＿＿份。委托方如在合同期間對＿＿＿＿工程提出重大變更，甚至原始資料、數據有重大變動，有可能導致承包方對可行性報告作修改甚至返工時，須經雙方協商，對本合同進行修改，或增加任務變更附件，或另訂合同。

第三條費用支付條款1.本工程的可行性研究費為人民幣＿＿＿＿元整。于合同生效之日，委托方應向承包方付給上述金額的百分之二十。下余金額于合同期滿時全部付清。2.委托方中止合同時，無權要求承包方退還定金。3.承包方不履行本合同規定的責任與義務時，應雙倍償還定金。

第四條違約罰金1.承包方不按合同規定的日期提交可行性研究報告時，每拖期一天，應扣除其所應得費用的千分之五，作為違約罰金。2.承包方提供的可行性研究報告中出現錯誤，且此等錯誤純屬承包方造成者，應扣除其所應得費用的10－30％，視錯誤性質嚴重程度而定。3.因委托方責任造成的可行性研究重大修改，或返工重作，應另行增加費用，其數額由雙方商定。4.委托方超過合同規定日期付費時，應償付給承包方以逾期違約罰金，以每逾期一天按合同規定費用的5‰計算。

第五條本合同自簽訂之日起生效。合同中如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出修改或補充規定。修改或補充規定與本合同具有同等效力。

返

工程結算二審審十篇二

甲方：(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方)乙方：(同上) (承包方)甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。

第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的范圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)

第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用于涉外方面的)

第三條 圖紙(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)

第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)

第五條 甲乙雙方的基礎工作

第六條 工程進度計劃

第七條 工程監督(包括隱蔽工程的中間驗收等)

第八條 人事同價款及其調整

第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間

第十條 工程驗收

第十一條 決算

第十二條 保修

第十三條 爭議處理

第十四條 違約責任

第十五條 雙方約定的其他內容

承包方單位名稱(章)：單位地址：

單位地址：法定代表人：

法定代表人：委托代理人：

委托代理人：電話：

工程結算二審審十篇三

乙方：

經甲、乙雙方協商，就馬場河鐵礦山采礦工程結算事宜，雙方本著互惠互利，共同發展的.目標，達成如下協議，雙方共同遵守執行。

一、乙方所在工作區域只限于福泉市谷汪馬場河鐵礦山工作場所；

二、乙方按照國家有關安全規定，并做好各項生產中的責、權、利關系，安全有效的搞好生產秩序。

1、巷道挖掘：1200元/米（大寫：壹仟貳佰元整），（運輸到指定位置）。

2、礦石開采（巷道）50元/噸（大寫：伍拾元整）

四、工程費每月核算一次，押回工程費一個月，依次乙方每月結算，年底甲方一并結清。

五、本協議未盡事宜，經雙方同意可另作補充協議，具有同等法律效力。

六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽字之日起生效。

工程結算二審審十篇四

甲方：_________________

乙方：_________________

一、結算編制內容：_________________工程的合同約定甲方所承包的全部工作內容的工程造價結算編制。

二、承包方式：_________________

乙方按與甲方簽訂的施工合同完成工程的工程造價結算編制，采用按總價承包形式包干，總價款為,(大寫：_________________元整)。

三、結算費用的支付方式：_________________

乙方編制完成的結算與建設單位(甲方)核對認定結算報告后，乙方向甲方提供全套結算書電子文件(e_____cel格式)并交付全套紙質資料。移交結算書時甲方應付清全部款項。

四、甲方責任：_________________

1、按時準確地提供乙方完整的結算備查復印件資料：_________________合同及補充條款、竣工圖、材料價格核定單、工程設計變更單、工程簽證單。

2、原件在上報建設單位時自備查、交乙方整理裝訂完善，并負責所發生的資料費用。

3、按約定時間付給乙方費用報酬。

五、乙方責任：_________________

1、必須保證編制結算的準確性，按時保質、保量完成甲方整個工程結算的編制、核對工作。

2、負責結算備查資料的收集裝訂。

3、保證在甲方與審計單位約定時間內進行認真核對工程量及工程計價完成審定報告。

六、其他：_________________

乙方領到甲方支付的費用報酬，以出據收條為準;若甲方要求開正規發票，所繳的稅費由甲方負責支付。

七、本協議一式兩份、甲乙雙方各執壹份，簽字生效，具有同等法律效力，希共同遵守執行;雙方帳款結清后，本協議自然失效。

工程結算二審審十篇五

現____________工程已經竣工，具備了結算條件，請貴公司準備完整的結算資料，按《____________合同》規定的計價條款、本著實事求是的原則，于____年____月____日之前將結算資料報送至 ____________工程管理部____________ 。若結算延遲報送，與我司其它工作安排沖突，導致不能按合同約定時間辦理結算、付款等后果我司不承擔責任。

報送的結算資料必須完整，審價過程中我司不再另外接受結算資料，包括圖紙、簽證、設計變更單等。審價過程中發現的遺漏項目原則上不得增加調整，特殊無法預計的需甲乙雙方協商同意后方可增補。

為方便雙方核對，減少核對時間，報送的結算資料內容不得弄虛作假、高估冒算。如果貴公司報送的結算造價超出最終審定價5%，結算審計費用由貴公司支付，如情節嚴重，將取消今后參與我公司工程的投標資格。

特此通知!

____________有限公司

____________工程管理部

(蓋章)

年 月 日

工程結算二審審十篇六

法定代表人：_________________

法定代表人：_________________

上訴人因__________一案，不服_________人民法院_____年_____月_____日(_________)豐民初字第_____號民事判決。現依法提起上訴。上訴的請求和事實理由如下。

上訴請求

1、請求撤銷一審判決，依法改判;

2、請求依法判令被上訴人承擔一、二審訴訟費用。

事實和理由

_____________

綜上所述，一審判決認定事實不清，適用法律錯誤。據此，上訴人依法提出上訴，請求上級人民法院依法查明事實，正確適用法律，撤銷一審錯誤判決，依法駁回原告的訴訟請求，支持反訴原告的反訴請求。

此致

__________市中級人民法院

上訴人：______________

工程結算二審審十篇七

結 算 協 議

甲方：

乙方：

一．雙方認可，甲方應付乙方的工程款總額為 元。

二．甲方已付乙方工程款總額為 元，其中現金支付 元，代扣甲供材料款 元，代發乙方應付的民工工資元，代扣稅金元，其它元。

三．至此，甲方尚欠付乙方款項合計 元，其中包含質保金 元。

四．本協議簽訂后，甲乙雙方因履行合同的所有結算事宜已經處理完畢，所有權利義務已作最終處分，不再有其它爭議。

五．履行本協議產生的所有權利義務未經另一方書面同意不得轉移。

六．本協議發生爭議，由協議簽訂地法院管轄，原合同約定與本協議不一致之處，以本協議為準。

七．本協議一式四份，雙方各兩份，效力相同。

1

地址：

協議簽訂日期：

簽訂地點：

年月傳真： 地址：

工程結算二審審十篇八

本協議由____公司(以下簡稱"甲方")與____公司(以下簡稱"乙方")共同簽署。

現乙方所承擔的所有電力設計工程已全部完工，甲乙雙方均履行了各自的權利和義務。為保證工程結算的準確性，本著平等、自愿、有償的原則，在雙方已經達成《工程設計技術合作協議》的基礎上，甲乙雙方經協商一致，訂立本協議書。

一、20________年第四季度，甲方共應向乙方支付設計費合計______元人民幣。

二、經甲乙雙方核對，扣除乙方依據雙方合同約定三個點的稅費______元和管理費用____元。甲方實際應支付乙方設計費合計______元。

三、本協議訂立后，甲乙雙方因履行合同的所有結算事宜已經處理完畢，所有權利義務已作最終處分，不再有其它爭議。

四、履行本協議產生的所有權利義務未經另一方書面同意不得轉移

五、因本協議發生的一切爭議，雙方應妥善協商解決。本協議若發生爭議，由協議簽訂地法院管轄，原合同約定與本協議不一致之處，以本協議為準。

六、本協議一式貳份，甲方壹份，乙方壹份。甲、乙雙方簽字后即刻生效，具有同等法律效力，希共同遵守執行。雙方賬款結清后，本協議自然失效。

甲方(公章)：_________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程結算二審審十篇九

一、工程概況

1、 工程地點______________。

2、 工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、 承包方式：雙方商定采取下列____種方式。

（1）包工包料;

（2）包工、包部分材料；

（3）包工不包料。

4、 工程期限及保修期：工程期限_____天。自________年____月____日起至________年____月____日止。保修期：____月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算，并由乙方開具工程保修單。

5、 合同價款及付款方式：本合同總價為（大寫）：_______________________（小寫）________________元，合同生效后，甲方按下表中的約定向乙方支付工程款：___________________支付時間_________________________________支付金額_________________________________開工前三天支付（合同總價60%）___________元________年____月____日支付（合同總價35%）___________元雙方驗收合格支付（合同總價5% ）___________元工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算單，并將有關資料送交甲方，由甲方在五天內審核完畢如無異議視為同意，并在簽字同時結清工程余款，工程發票（合同總價）中所應繳納的稅金由甲方承擔。

二、雙方應盡的責任及義務甲方：

2、 提供施工期間的39;水源、電源，并承擔相應費用；

3、 負責協調施工隊和鄰里之間的關系；

6、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督；

7、 甲方家庭成員對工程的意見，均需經過甲方代表與乙方接觸。乙方：

1、 根據施工圖紙，提供施工方案和進度計劃，交甲方備案認可；

4、 文明施工，佩證上崗，保證施工現場的整潔，盡量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工后負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、 工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯系，并簽訂書面變更協議后，方能進行該項目的施工。

2、 甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切后，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、 由甲方提供的材料設備，應為附合設計和國家標準要求的合格產品，并應按施工進度計劃及時供應到現場，并事先通知乙方，雙方對所供應材料的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續后由乙方負責保管，并收取一定的保管費用，如造成損失，由乙方負責賠償。

2、 甲供材料未經甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的雙倍價格補償給甲方。

3、 由乙方提供的材料、設備，必須與所供的材料明細表中的品種、規格、型號、品種、等級、質量、計量標準及數量相符，經甲方簽字認可后再行使用。

4、 乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用；如已使用，其后和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、 本工程質量標準按年____月____日發布的____省《住宅裝飾質量標準》執行。

3、 如未經驗收，甲方自行搬入家具或居住，則視為驗收合格。

4、 施工過程中雙方對工程質量發生爭議，由質檢部門對工程質量予以驗證，經驗證工程質量不符合合同約定及質量標準的，驗證過程支出的相關費用由乙方承擔，如符合合同約定和質量標準的，驗證過程支出的相關費用由甲方承擔。

5、 室內環境質量乙方與甲方共同做到使用符合國家標準（國家質量檢驗檢疫總局年____月____日發布實施）的建筑裝飾材料。工程完工后，乙方應根據國家質量檢驗檢疫總局和建設部年____月____日聯合發布實施的“民用建筑工程室內環境污染控制規范”，進行室內環境的檢測，并提供檢測報告。檢測費用根據建設部建辦質17號文件精神，室內環境質量檢測屬裝修裝飾工程最后一個環節，應列入工程預算中，檢測結不合格，雙方應分析原因，明確責任，責任方應承擔由此產生的治理費用。

6、 甲方如有特殊施工項目和特殊質量要求，雙方應確認，并另簽補充合同。

六、工期延誤

1、 對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認簽字，工期相應順延：

（1） 工程量變化和設計變更；

（2） 不可抗力；

（3） 甲方同意工期順延的其他情況。

2、 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

3、 甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、 因乙方責任未按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

七、工程監理若本工程實行工程監理，甲方與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理單位、監理工程師的姓名、聯系電話及其職責等通知乙方。

八、違約責任

1、 合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并賠給對方造成的直接經濟損失。

2、 合同生效后，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見并辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金，會付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、 甲方責任：

（1） 未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械臺班的實際損失。

（2） 由于甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

（3） 工程未經驗收，甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

（4） 甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1‰的滯納金。

（5） 甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建筑結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

4、 乙方責任

（1） 工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

（2） 乙方擅自折改原有建筑結構或設備管線，由此造成的損失或事故（包括罰款）由乙方承擔。

（3） 乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

（4） 由于乙方原因，致使工期延誤的，每延誤一天向對方支付合同價款1‰的滯納金。

九、合同爭議的解決方式本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交蘇州仲裁委員會仲裁。

十、其它約定事項

1、 因施工而產生的垃圾清除和材料搬運，甲方可委托乙方負責，其費用由甲方負責。

一、附則

1、 雙方另有約定，可簽訂補充合同。

2、 本合同（包括附表）經雙方簽字（蓋章）后生效，合同履行完畢后終止。

3、 本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、 本合同簽訂后工程不得非法轉包。

法定代表人（蓋章）：___

經辦人：_________電話或手機:___________

事宜達成如下協議：

一、項目名稱：

二、制作工藝、數量和其他

三、合同總金額：人民幣 （ 元）

四、完成時間：________年____月____日前完成制作安裝并交乙方進行驗收。

五、結算方式：乙方先付甲方訂金

）。

六、雙方權利及義務：

1、乙方必須按合同時間付款，逾期未付款者，每逾期____日，乙方按應付款的千分之五(5‰)收取違約金，直至所有款項付清為止。

2、乙方提供的樣版、設計圖等不夠清晰，規格不符，甲方已要求更改，但乙方沒有更改而按樣品做出產品時，一切責任由乙方承擔。

3、甲方出具的樣品、報價單、價格表、訂單確認等文件資料的打印、書寫或其他的錯漏，可以更正，且甲方對此類錯誤不承擔任何責任。

5、如甲方按乙方提出的要求制作的成品不符合乙方要求，乙方有權要求甲方重做，并由甲方承擔重做費用。

6、甲方經兩次重做后仍不符合乙方要求，乙方有權解除合同，甲方應將已收款返還給乙方，由此造成的損失由甲方承擔。

7、 履行本合同產生的任何爭議，由雙方友好協商解決，協商不成，雙方同意向 提請裁決。

工程結算二審審十篇十

乙方：（身份證號碼：）

現甲、乙雙方就乙方承包的甲方位于

工程項目關于結算及付款事宜達成如下協議，以望共同遵守：

一、經雙方結算總工程款為 元，已付款 元，余款 元尚未支付。

二、甲方于 年 月 日前向乙方付清全部工程款。乙方自愿放棄要求甲方賠償經濟損失及其他權利，甲乙雙方再無糾紛。

三、如甲方未按本協議約定按期全額付款，乙方有權依據本協議及相關法律規定向甲方主張權利。乙方為維護權益向甲方追償產生的訴訟費、保全費、差旅費、律師費、鑒定費等由甲方承擔。

四、本協議自雙方簽字或蓋章確認后生效。

五、本協議一式兩份，雙方各執一份，兩份均是協議正本，具有同等的`法律效力。

六、本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，若協商不成任何一方均可依法向人民法院起訴。

七、雙方為方便接收催收函、法律文書、文件等現約定以下送達地址，因載明的地址有誤或未及時告知變更后的地址，導致相關文書通過郵寄方式未能實際被接收退回的，相關文書及文件退回之日即視為送達之日。

甲方郵件接收地址：

收件人：電話：

乙方郵件接收地址：

收件人：電話：

甲方：乙方：

負責人：負責人：

日期：日期：