隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？下面是小編幫大家整理的最新合同模板，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

商品房裝修包工包料合同篇一

施工單位：市西區(qū)__裝飾

甲方有一套位于__________________的商品房，現(xiàn)委托乙方對該商品房進(jìn)行室內(nèi)裝修。該工程實行包工包料形式。乙方按甲方的要求對該商品房的裝修進(jìn)行設(shè)計。

一、工程名稱：室內(nèi)裝修及水電工程。

二、施工地點:________________________________

三、工程內(nèi)容及工程量：本工程屬包工包料形式。施工項目以預(yù)算表項目為準(zhǔn)，施工中如有漏報項目或增加項目，則按實際結(jié)算項目數(shù)量結(jié)算工程款。

四、工程總造價：按圖紙及工程項目預(yù)算表甲乙雙方暫定工程總造價合計人民幣約：______________元大寫:________________________元正

五、付款方式：甲方應(yīng)于________年_____月_____日先付給乙方總工程款的30%___________元_______年_____月____日支付總工程款的20%______________元________

年_____月_____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____日支付總工程款的20%_______________元)_______年______月____支付總工程款的10%______________元)。

六、施工期限：從甲方繳交工程定金并水電開通之日起________天內(nèi)完成。如因甲方改變設(shè)計方案、工程款不到位、甲方材料供應(yīng)不及時或遇臺風(fēng)、暴雨、火災(zāi)等不可抗力的因素，工期順延。

七、保修期：保修為年，保修期內(nèi)屬工程質(zhì)量損壞，乙方需無償保修。工程完工經(jīng)甲方驗收合格后簽定“工程移交報告和質(zhì)量保修協(xié)議”。

八、責(zé)任：

因甲方修改圖紙或變更施工方案而造成的工期未能按期完成及材料、人工損失等費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。若乙方在未經(jīng)甲方同意下改變施工方案，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。施工方案的變更以雙方簽定的變更項目為準(zhǔn)。

甲方應(yīng)提供具備施工條件的現(xiàn)場以及水、電源接口，清除影響乙方施工的障礙物。并負(fù)責(zé)辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

乙方需指定施工負(fù)責(zé)人，非經(jīng)甲方同意，乙方不能頻繁撤換主要管理人員和技術(shù)人員。并保證施工安全、及防火安全，若由乙方原因造成的事故損失由乙方負(fù)責(zé)。

如由于甲方所選購的材料導(dǎo)致施工質(zhì)量出現(xiàn)問題的，所造成的損失由甲方負(fù)責(zé)。

工程未經(jīng)雙方驗收確認(rèn),甲方不能入住,否則示為甲方驗收合格，乙方只對甲方履行保修責(zé)任。

附工程的驗收標(biāo)準(zhǔn)

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。由雙方簽字后生效，全部工程結(jié)算后自行終止。

甲方：______________________乙方：中山市西區(qū)__裝飾工程部

簽約代表：簽約代表：

聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：

簽約日期：年月日簽約日期：年月日

商品房裝修包工包料合同篇二

房屋質(zhì)量糾紛起訴狀范本

原告：__________________，性別：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份證號碼：________________，聯(lián)系電話：________________，住址：_________________。

被告：__________________，性別：_____________，_______________年___________月___________日出生，__________族，身份證號碼：________________，聯(lián)系電話：________________，住址：_________________。訴訟請求：_________________

1、請求法院判令被告賠償因房屋漏水給原告造成租金損失___________元;

2、請求法院判令被告對原告的房屋承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任，或者承擔(dān)全部修繕費(fèi)用，并承擔(dān)自房屋修復(fù)之日起__________年的質(zhì)量保證責(zé)任;

3、請求法院判令被告承擔(dān)停止侵害、排除妨礙、消除危險等侵權(quán)責(zé)任;

4、請求法院判令被告免除自__________年______月______日起至房屋修復(fù)之日止的物業(yè)管理費(fèi)用;

5、請求法院判令被告承擔(dān)本案的訴訟費(fèi)用及鑒定費(fèi)用。

(一)事實和理由： 原告系_________________路________________號________________棟________________號房的________________產(chǎn)權(quán)人，被告系該房屋的_________________。___________年__________月______日，原告與被告簽訂《_____________房買賣合同》，購買被告開發(fā)建設(shè)的、被告承建施工的該房屋，房屋面積為___________㎡，房屋用途為__________。___________年__________月__________日，被告將房屋交付給原告，并同時提供了《住宅質(zhì)量保證書》。__________年__________月__________日，原告與_____________有限公司(以下簡稱;_________________裝飾公司)簽訂《房屋租賃合同》，將該房屋租賃給_________________裝飾公司作為______用房，租賃期限為__________年，第___________年至第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算，第___________年的租金按___________元∕日∕平方米計算。合同訂立后，_________________裝飾公司出資對該房屋進(jìn)行了整修。然而，從___________年初開始，被告所有的房屋就多次沿其地板向原告房屋的屋頂大面積的滲漏水，漏水最嚴(yán)重時原告房屋的地面積水達(dá)___________左右。漏水___________流入原告的___________，導(dǎo)致房屋內(nèi)的___________嚴(yán)重?fù)p壞。原告及房屋使用人_________________裝飾公司多次要求被告予以維修，雖然被告進(jìn)行過維修，但未從根本上解決房屋漏水問題，漏水事故仍發(fā)生。___________年___________月以后，被告就以房屋保修期限屆期為由，拒絕承擔(dān)保修責(zé)任，該房屋至今仍處于漏水之中。由于房屋的嚴(yán)重漏水，不但給原告及房屋使用人_________________裝飾公司造成了巨大的財產(chǎn)損失，而且，還導(dǎo)致原告及房屋承租人_________________裝飾公司不能正常使用該房屋。綜上所述，原告認(rèn)為：《建筑工程質(zhì)量保修辦法》第七條第(二)項;在正常使用條件下，房屋建筑工程的最低保修期限為：屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年的規(guī)定，被告向原告交付房屋的時間為__________年______月_

這就是裝修合同漏水糾紛訴訟的內(nèi)容。

商品房裝修包工包料合同篇三

甲方： 乙方：

一、工程項目：

1、三個臥室(其中一間用水泥磚砌好墻體，內(nèi)外用沙漿粉刷好)用水泥打好地平(須水平)，以便鋪強(qiáng)化地板。用大理石鋪好門坎石。窗戶及窗臺用磁磚包邊(暗裝且磨圓邊)、鋪磁磚。

2、客廳鋪好磁磚、腳線(暗裝);客廳陽臺用混泥土填平齊客廳并鋪好磁磚，外邊緣用水泥磚補(bǔ)齊后鋪好磁磚，墻體鋪磁磚到頂，門框用磁磚匡邊、用大理石鋪好門坎石。

3、過道地面用磁磚匡邊、鋪好磁磚;石階加寬到30厘米一步用大理石(磨圓邊)。

4、兩個衛(wèi)生間、廚房及陽臺放洗衣機(jī)處做好防水，鋪磁磚到頂，地面鋪磁磚，打一廚房操作臺。廚房陽臺邊用水泥磚先補(bǔ)齊，再用磁磚匡邊。廚房門留80厘米內(nèi)空外用水泥磚填補(bǔ)并用磁磚包門邊(磨圓邊)。

5、所有未說到的門框(臥室除外)、窗戶均用磁磚匡邊，鋪窗臺;所有下水管用磁磚包好，陽角邊為碰角。

6、未盡細(xì)節(jié)之處，由甲方提出方案，商量確定。

二、承包方式：

甲方按乙方要求必須保證裝修期間的所需材料(乙方提供防水材料，其它材料乙方需提前通知甲方)，乙方負(fù)責(zé)施工。

三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

施工質(zhì)量要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)，雙方認(rèn)可。

四、施工期限：

20xx年5月 日至20xx年6月 日，如不能按期完成，超出5天后每天將處罰金100圓。

五、工程造價：

材料由甲方提供，甲方只支付乙方裝修人工費(fèi)10000圓人民幣。

六、付款方式：

工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，三天內(nèi)一次將裝修人工費(fèi)付清。

七、其它問題：

裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。

八、本協(xié)議一式兩份，甲乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。

甲方： 乙方：

簽字(蓋章)： 簽字(蓋章)：

年 月 日 年 月 日