現今社會公眾的法律意識不斷增強，越來越多事情需要用到合同，合同協調著人與人，人與事之間的關系。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇一

買受人(乙方)：山東紫圓建筑工程有限公司

簽訂地點：貴陽

簽訂時間：20xx年 月 日

第二條 質量標準：按照國家標準執行(標準：18242-20xx)。

第三條 出賣人對質量負責的條件及期限，質保期2年。

第四條 包裝標準，按規定包裝。

第五條 隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：無。

第六條 合理損耗標準及計算方法：無。

第七條 標的物所有權自交付時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于出賣人所有。

第八條 交(提)貨方式、地點：一次交清，至買受人貴州大方縣小屯煤礦施工現場。運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，甲方負責運至施工現場，現場卸貨由乙方 負責。

第九條 檢驗標準、方法、地點及期限：按本合同第二條標準，雙方在買受人貴州大方縣小屯煤礦施工現場驗收。

第十條 結算方式、時間及地點：合同簽訂后乙方支付甲方5000元作為定金，待貨物到場后轉作貨款支付給甲方。根據實際貨物到場數量驗收合格后乙方支付甲方全部貨款。

第十一條材料退換

1、根據乙方工程現場施工要求，本次采購數量只是暫估。所購材料根據乙方使用情況可多退少補，退貨金額按采購價格計算。

2、驗收時出現的破損等不符合乙方使用要求的貨物，甲方應在乙方規定的時間內進行調換，否則造成的一切后果由甲方承擔。

3、乙方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應妥為保管，在三天內向甲方提出異議(書面或手機短信通知)，乙方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

4、甲方在接到乙方異議后，(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

第十二條 擔保方式(也可另立擔保合同)：無。

第十三條 本合同解除的條件：雙方協商解除。

第十四條 違約責任：違約方支付對方合同價款10%的違約金。

第十五條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決;協商不成的，依法向合同履約地人民法院起訴。

第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條 其它約定事項：

附

1、供貨清單;

2、本合同一式4份，買受人3份、出賣人1份。

3、甲方需提供公司的營業執照、組織機構代碼證、稅務登記證。

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇二

需方：（以下簡稱甲方）供方：（以下簡稱乙方）

經甲乙雙方友好平等協商，依照《中華人民共和國合同法》等有關規定，遵循平等、自愿公平和誠實守信的原則，簽訂本合同：

按照hj/t297—20xx陶瓷磚標準執行；乙方提供瓷磚樣品，甲乙雙方簽章確認封存后為準，瓷磚到場時，乙方提供檢測報告及合格證，甲方依據樣品的質量、顏色進行驗收。

，規格，貨號，單位，數量，單價，總價等如表所列：合同所簽收數量為大約數量，根據甲方實際提貨量，按實結算。

1、貨送到甲方工地指定位置，裝車費、運輸費、卸車費等相關費用由乙方承擔。

2、雙方合同簽訂生效后，甲方根據工程進度分期分批提貨，乙方根據甲方要貨數量，保證在20xx年月日前全部送到甲方工地。

1、合同簽訂完甲方須向乙方支付工程款的30%作為供貨定金；

2、貨到工地經甲方驗收合格后，甲方在3個工作日內付清貨款。

1、如乙方不能按照甲方要求的交貨日期按時交貨，每延誤一天交貨，則按延期交貨部分價款每天5向甲方支付的違約金賠償施工單位的誤工費用。

2、如甲方不能按照合同約定的付款日期按時付款，沒延誤一天付款，則按延期付款金額每天5向乙方支付的違約金。

如本合同在履行過程中發生爭議，由甲乙雙方友好協商解決，協商不成，可向甲方所在地人民法院起訴。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

代表人（簽字）：

代表人（簽字）：

日期：xx年xx月xx日

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇三

購方：

供方：

購方因工程建設需要，經雙方友好平等協商，依照《中華人民共和國合同法》等有關規定，遵循平等、自愿公平和誠實守信的原則，就如下事項達成一致協議定立本合同，以茲雙方遵照執行。

一、工程概況：

1、工程名稱：_____

2、工程地址：_____

二、產品明細：

1、供方為購方定做下列產品：

2、以上數量為暫估數量，合同簽訂之日起三天內，購方應認真核實實需數量，并出具加蓋公章的確認函通知供方，最遲五天內可重新調整數量，超出五天的，供方將按本合同數量為依據進行生產。

三、質量標準：按照國標gb/t4100-20_陶瓷磚附錄執行。供方所供產品與購方提供的樣品基本一致。

四、供貨期限：

雙方合同簽定生效后，供方在天內發第一批貨到工地，以后根據購方工程進度，購方將所需貨物數量以書面形式加蓋公章后提前天通知供方，以便供方在接到購方通知后及時安排供貨。

五、交提貨方式及地點：

由供方負責送到工地，雙方點清數量，由負責卸貨，購方指定__為收貨人，聯系電話：_。收貨人在供方送貨單上簽字確認，并出具有效收貨憑證給供方，作為結算依據。

六、驗收標準：

1、按國家陶瓷磚gb/t4100-20_附錄標準進行驗收;

2、產品破損率按國標3%執行，超過3%的部分由供方負責補足;

3、因陶瓷原材料來源于天然礦物質，燒制過程復雜，允許交貨產品存在合理色差。

七、對產品提出異議的時間和辦法：

1、供方產品質量必須符合國家標準，如購方發現產品質量不符合國家標準，購方應立即停止施工，并妥為保管，電話通知供方，并在三天內向供方提出書面異議。

2、若購方未按規定期限提出書面異議的，視為供方所供貨物符合合同規定。

3、購方因保管、施工不善造成產品質量下降的不得提出異議。

4、供方在接到購方書面異議后，應在三天內負責處理。

5、對購方的異議，經第三方鑒定確認該批產品存在質量問題的，由供方負責調換。八、結算方式及期限：

1、合同簽定生效之日起天內購方支付總貨款的%(即元)作預付款。

2、供方分批次發貨，每批貨到工地之日起天內，購方必須支付該批貨款的%，以此類推;

3、自第一批貨到工地之日起_個月內，即不遲于年月日前付至總貨款的_%;

4、余總貨款%作為質保金，自第一批貨到工地之日起__個月內，即不遲于_年月日前一次性全部付清。

九、質保期：

1、本合同產品的質保期為一年，自第一批貨到工地之日起開始計算;

2、質保期內發生的非本合同產品的質量原因(包括但不限于施工因素、人為因素、不可抗力等因素)，供方不承擔責任。

十、違約責任：

1、如供方未按合同規定的期限供貨，嚴重影響到購方工程進度，經雙方協商后仍不能解決時，應向購方償付不能交貨部分貨款的‰的違約金。

2、如購方未按合同規定的期限付款，購方每延遲供方貨款一天，應每日向供方償付不能按時支付貨款的‰的違約金，并且供方有權順延供貨或停止供貨，由此造成的一切損失由購方自行承擔。

3、供方按本合同規定的規格、型號、顏色、數量進行生產，在安排生產后，如購方需變更合同，應取得供方同意，并賠償由此給供方造成的一切損失。

十一、退貨補貨：

1、本合同產品為供方為購方定做之產品，供方不接受購方的任何退貨要求。2、如購方需要補貨，購方須提前天書面通知供方，以便供方進行排產;購方應承擔小批量補貨的額外費用。

十二、爭議解決：

如本合同在履行過程中發生爭議，由購、供雙方友好協商解決;協商不成，可向法院起訴。

十三、其他約定：

本合同未盡事宜由雙方協商，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

十四、合同生效、終止：

本合同自雙方簽字蓋章之日起立即生效，自貨款兩清時自動失效。

本合同壹式_份，購方與供方各執_份，均具有同等的法律效力。

購方名稱(章)：

開戶行：

委托代理人：

賬號：220_年月日

電話：

供方名稱(章)：

開戶行：

委托代理人：

賬號：

電話：

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇四

出賣人（全稱）：

買受人（全稱）：

簽訂日期： 簽訂地點： 合同編號：

根據《中華人民共和國合同法》之規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

注：1、按實際供貨數量結算

第二條 質量標準

產品的質量按下列第（1）項執行：

（1）按國家標準執行

（2）無國家標準的，按行業標準執行

（3）無國家和行業標準的，按企業標準執行，標準名稱及代號。 第三條 包裝標準、包裝物的供應與回收

1、產品的包裝由出賣人負責提供，包裝標準按國家標準執行；無國家標準的，則按行業標準執行；無國家和行業標準的，包裝物應當足以保護產品在運輸及存儲過程中不受損害。

2、本合同產品包裝物回收按下列第（_ ___）項執行：

（1）不回收；

（2）需要回收，回收費用 承擔，回收方式：___ 第四條 合理損耗標準及計算方法按國家標準。

第五條 交（提）貨方式、地點

1、收貨人：_ _。

2、交貨方法，按下列第（__1___）項執行： （1）出賣人送貨； （2）出賣人代辦運輸； （3）買受人自提。

3、交貨地點：

第六條 運輸方式及到達站（港）和費用承擔

1、運輸方式：__ ____________________。

2、到達站 （港）為： _ ____。

3、_ _負責辦理運輸手續，運輸費用由__ _______承擔。產品在運輸途中毀損、滅失的風險由__ _______承擔。

第七條 驗收標準、方法、地點及期限

1、驗收標準：____按國標技術或行業標準，。

2、驗收期限：___買受人根據質量標準進行檢驗。買受人在收到貨物后，有一個星期的對產品質量提出異議期限。如收到貨物十五日內買受人未對貨物質量提出任何異議，則說明買受人認可出賣人所提供的產品。超出約定期限，出賣人不提供由于產品質量問題而產生的產品更換_。

第八條 對產品提出異議的時間和辦法

1、買受人在驗收中，如發現產品不符合合同規定的，應妥為保管，并在7日內向出賣人提出書面異議。買受人在保管期內實際發生的保管費用以及非因買受人保管不善而發生的損失由出賣人承擔。

2、買受人未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品符合合同規定。3、出賣人在接到買受人書面異議后，應在7日內負責處理，否則，即視為默認買受人提出的異議和處理意見。

第九條 結算方式

產品的貨款、運雜費和其他費用的結算方式為： __ 。

第十條 出賣人的違約責任

1、出賣人不能交貨的，應按不能交貨部分貨款的5%向買受人支付違約金。

2、出賣人逾期交貨的，按逾期交貨部分貸款的每日萬分之五，向買受人支付逾期交貨的違約金，并對買受人因此造成的損失承擔賠償責任。出賣人逾期7日仍未交貨的，買受人有權解除本合同，出賣人按不能交貨向買受人支付違約金。

3、出賣人所交產品不符合合同約定，由出賣人負責包換或包修，并承擔修理、調換而支付的實際費用和逾期交貨的違約金。出賣人不能修理或者不能調換的，出賣人按不能交貨向買受人支付違約金。

第十一條 買受人的違約責任

1、買受人中途退貨的，應按退貨部分貨款的5%向出賣人支付違約金。 2、買受人逾期付款的，應按欠款的每日萬分之五向出賣人支付逾期付款的違約金。

3、買受人自提產品的，如果買受人未按期提貨的，應按逾期提貨部分貨款的每日萬分之五，向出賣人支付逾期提貨的違約金，并承擔出賣人代為保管的費用。

4、出賣人送貨或代辦運輸的，如果買受人違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔出賣人因此造成的損失和運輸部門的罰款。

第十二條 合同的變更本合同履行期間，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，雙方簽訂書面變更協議。未經雙方簽署書面協議，任何一方無權變更本合同，否則，由此造成的損失，由責任方承擔。

第十三條 不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通知不能履行或不能完全履行的理由，并應在7日內提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十四條 通知

根據本合同需要一方向另一方發出的通知，須用書面形式，可采用書信、傳真、電報、當面送交或者雙方確立的電子郵件方式傳遞。

第十五條 爭議的解決方式

因本合同發生爭議的，雙方應協商解決；協商不成的，依法向__青島鐵路運輸法院起訴。

第十六條 補充與附件

1、本合同未盡事宜，雙方另行簽訂書面補充協議。補充協議為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

2、出賣人在投標文件中所作出的質量承諾及質量保證視為本合同的附件，與合同具有同等的法律效力。

第十七條 附則

1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。

2、本合同一式__4___份，雙方各執___2__份，具有同等法律效力。

出賣人（蓋章）： 買受人（蓋章）：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

年月日：

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇五

需方：_________

供方：_________

第一條、供需雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第二條、質量標準與施工要求：

1.供方提供的產品符合國家標準(gb/t4100);特殊要求的產品質量，應符合供方的特別規定或合同中另行規定;

2.需方應按照供方所提供的“產品合格證”(在包裝盒內)背面的使用要求進行施工。

第三條、產品包裝要求：按供方標準包裝。

第四條、驗收方法和提出異議：

1.對于品種、等級、規格、數量，需方在收到供方貨物時當場驗收并提出異議，否則視為驗收合格;

2.對于其他質量問題，需方應在鋪貼發現問題后叁天內以書面形式通知供方，否則視為驗收合格。

3.需方委托送貨方式：供方送貨至需方指定地點;

4.產品質量保證期為壹年。送貨約定：

a、項目名稱：_________

b、送貨地址：_________

c、簽收人：_________

d、運費承擔方式：_________(請在選擇的方式后面填寫“是”，不選擇的方式后面填寫“否”;如不在以下可選方式之列的，請在“其他”一欄注明運費承擔方式。)

第五條、貨款結算方式及期限：

本合同為貨到工地付款方式：_________日內批貨批清，最后一批2個月內結算付清。

第六條、違約責任：

1.合同依法生效后，供、需雙方如有違約行為，按合同法處理;

2.需方逾期提貨，逾期超過45天，供方不保證貨源的原定供期，供貨期另議。

第七條、解決合同糾紛的方式：友好協商解決;如協商不成，向工程所在地人民法院起訴。

第八條、本合同一式_________份，供方_________份，需方_________份。

第九條、其他約定事項：_________合同如需增補，則按照此合同單價。

第十條預付款__________________元整。

需方：_________

供方：_________

_____-年____月____日

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇六

需方：

供方：

供需雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條、質量標準與施工要求：

1、供方提供的產品符合國家標準(gb/t4100);特殊要求的產品質量，應符合供方的特別規定或合同中另行規定;

2、需方應按照供方所提供的“產品合格證”(在包裝盒內)背面的使用要求進行施工。

第二條、產品包裝要求：按供方標準包裝。

第三條、驗收方法和提出異議：

1、對于品種、等級、規格、數量，需方在收到供方貨物時當場驗收并提出異議，否則視為驗收合格;

2、對于其他質量問題，需方應在鋪貼發現問題后叁天內以書面形式通知供方，否則視為驗收合格。

3、需方委托送貨方式：供方送貨至需方指定地點;

4、產品質量保證期為壹年。送貨約定：

a、項目名稱：奉賢生物醫藥產業化基地開發項目一期四標段工程

b、送貨地址：廣豐路758號

c、簽收人：余紹松陸德興

d、運費承擔方式：(請在選擇的方式后面填寫“是”，不選擇的方式后面填寫“否”;如不在以下可選方式之列的，請在“其他”一欄注明運費承擔方式。)

第四條、貨款結算方式及期限：

本合同為貨到工地付款方式:15日內批貨批清，最后一批2個月內結算付清。

第五條、違約責任：

1、合同依法生效后，供、需雙方如有違約行為，按合同法處理;

2、需方逾期提貨，逾期超過45天，供方不保證貨源的原定供期，供貨期另議。

第六條、解決合同糾紛的方式：友好協商解決;如協商不成，向工程所在地人民法院起訴。

第七條、本合同一式陸份，供方壹份，需方伍份。

第八條、其他約定事項：合同如需增補，則按照此合同單價。

第九條預付款貳萬元整。

需方：供方：

年月日：

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇七

合同編號：

需方（甲方）：

簽訂地點：

供方（乙方）：

簽訂時間：

甲方因工程的建設需要，向乙方訂購外墻磚產品，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，為規范雙方的權利與義務，甲、乙雙方充分友好協商，達成如下條款：

工程名稱：

工程地點：

注：1、以上為暫定數量，根據甲方實際用量計算金額：2、以上價格為不含稅票。

1、交貨方式：乙方按甲方要求將貨運到甲方指定地點：倉庫，甲方指定：倉管：為收貨人，為驗貨人，甲方的收貨人、驗貨人在乙方加蓋公章的送貨單上簽字，視為甲方暫收貨物，乙方送貨人無條件配合甲方進行材料清點及過磅。

2、甲乙雙方在貨物交付之日當場當車共同對貨物驗收，檢查產品規格、型號、色差、尺寸、數量等，是否符合合同約定（加工磚按樣品型號、花色為約定）：

3、交貨地點：

4、交貨日期：號前全部到齊甲方工地。

1、合同簽訂后天內付預付款，合同金額的%，即￥元；（或定金模式：甲、乙雙方簽訂本合同后甲方支付乙方本合同貨款定金%，或按總價談定一個定金金額。）

2、貨到工地后驗收合格天內付清余款，即￥元；

1、質量承諾：產品出廠時必須附有產品質量檢驗報告和產品合格證，如因產品質量問題，乙方負責產品三包，保質期為年（自交貨之日起算）。

2、乙方保證所提供的產品能通過國家相關部門檢測，符合和達到產品標準和技術參數。

1、運輸：乙方送至甲方指定地點及卸貨。

1、驗收：對于外墻磚的數量、規格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的，甲方驗貨無異議，不能退貨。

1、乙方逾期交貨天以內的，每天按不能交貨的貨款價值向甲方支付違約金；逾期達到天，則甲方并有權解除合同，要求乙方退還全部已付款，并向甲方支付相當于合同總價%的違約金；

2、貨物經檢驗達不合同約定的質量標準（如有異議則以國家相關法定檢測部門的檢驗報告為依據），乙方同意無條件換貨或退貨，所發生的費用由乙方承擔；如因此造成逾期交貨，則按第1款的規定處理；如乙方拒絕換貨或退貨，甲方可單方解除合同，由此產生的一切費用及給甲方造成的損失由乙方承擔。

3、甲方如逾期付款的'，應按逾期付款（不算公司正常辦理付款手續時間）部分總額承擔千分之一的違約金。

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商或調解不成的，任何一方可依法向當地所在地城市區域人民法院提出訴訟。

1、本合同經甲乙雙方代表簽字蓋章后即時生效；

2、《、《申請購物單》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；

3、本合同未盡事宜經雙方共同協商簽訂補充協議；

4、本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。

甲方（蓋章）：

郵編：

地址：

傳真：

電話：

開戶銀行：

開戶帳號：

納稅證號：

法人代表：

授權代表：

乙方（蓋章）：

郵編：

地址：傳真：

電話：

開戶銀行：

開戶帳號：

納稅證號：

法人代表：

授權代表：

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇八

需方：

供方：

第一條、供需雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第二條、質量標準與施工要求：

1。供方提供的產品符合國家標準（gb/t4100）；特殊要求的產品質量，應符合供方的特別規定或合同中另行規定；

2。需方應按照供方所提供的“產品合格證”（在包裝盒內）背面的使用要求進行施工。

第三條、產品包裝要求：按供方標準包裝。

第四條、驗收方法和提出異議：

1。對于品種、等級、規格、數量，需方在收到供方貨物時當場驗收并提出異議，否則視為驗收合格；

2。對于其他質量問題，需方應在鋪貼發現問題后叁天內以書面形式通知供方，否則視為驗收合格。

3。需方委托送貨方式：供方送貨至需方指定地點；

4。產品質量保證期為壹年。 送貨約定：

a、項目名稱： 奉賢生物醫藥產業化基地開發項目一期四標段工程

b、送貨地址： 廣豐路758號

c、簽收人：余紹松 陸德興 d、運費承擔方式： （請在選擇的方式后面填寫“是”，不選擇的方式后面填寫“否”；如不在以下可選方式之列的，請在“其他”一欄注明運費承擔方式。）

第五條、貨款結算方式及期限：

本合同為貨到工地付款方式：15日內批貨批清，最后一批2個月內結算付清。

第六條、違約責任：

1。 合同依法生效后，供、需雙方如有違約行為，按合同法處理；

2。 需方逾期提貨，逾期超過45天，供方不保證貨源的原定供期，供貨期另議。

第七條、解決合同糾紛的方式：友好協商解決；如協商不成，向工程所在地人民法院起訴。

第八條、本合同一式 陸 份，供方壹份，需方伍份。

第九條、其他約定事項： 合同如需增補，則按照此合同單價。

第十條 預付款貳萬元整。

需方：

供方：

年月日：

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇九

出賣人（甲方）：____________

買受人（乙方）：____________

第一條簽訂地點：____________

簽訂時間：____________

第二條質量標準：按照國家標準執行（標準：____________）。

第三條出賣人對質量負責的條件及期限，質保期2年。

第四條包裝標準，按規定包裝。

第五條隨機的必備品、配件、工具數量及供應辦法：____________。

第六條合理損耗標準及計算方法：____________。

第七條標的物所有權自交付時起轉移，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于出賣人所有。

第八條交（提）貨方式、地點：____________，一次交清，至買受人貴州大方縣小屯煤礦施工現場。運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，甲方負責運至施工現場，現場卸貨由乙方負責。

第九條檢驗標準、方法、地點及期限：按本合同第二條標準，雙方在買受人貴州大方縣小屯煤礦施工現場驗收。

第十條結算方式、時間及地點：合同簽訂后乙方支付甲方5000元作為定金，待貨物到場后轉作貨款支付給甲方。根據實際貨物到場數量驗收合格后乙方支付甲方全部貨款。

第十一條材料退換

1、根據乙方工程現場施工要求，本次采購數量只是暫估。所購材料根據乙方使用情況可多退少補，退貨金額按采購價格計算。

2、驗收時出現的破損等不符合乙方使用要求的貨物，甲方應在乙方規定的時間內進行調換，否則造成的一切后果由甲方承擔。

3、乙方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應妥為保管，在三天內向甲方提出異議（書面或手機短信通知），乙方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

4、甲方在接到乙方異議后，（另有規定或當事人另行商定期限者除外）負責處理，否則，即視為默認乙方提出的異議和處理意見。

第十二條擔保方式（也可另立擔保合同）：____________。

第十三條本合同解除的條件：雙方協商解除。

第十四條違約責任：違約方支付對方合同價款10%的違約金。

第十五條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決；協商不成的，依法向合同履約地人民法院起訴。

第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

第十八條其它約定事項：________

甲方：____________乙方：____________

____________年____________月____________日

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇十

需方(甲方)：________________ 供方(乙方)：________________

簽訂地點：________________

簽訂時間：________________

甲方因工程的建設需要，向乙方訂購外墻磚產品，根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，為規范雙方的權利與義務，甲、乙雙方充分友好協商，達成如下條款：

工程名稱：___________________________

工程地點：___________________________

1、交貨方式：乙方按甲方要求將貨運到甲方指定地點：倉庫，甲方指定：_______________倉管：_______________為收貨人，__________為驗貨人，甲方的收貨人、驗貨人在乙方加蓋公章的送貨單上簽字，視為甲方暫收貨物，乙方送貨人無條件配合甲方進行材料清點及過磅。

2、甲乙雙方在貨物交付之日當場當車共同對貨物驗收，檢查產品規格、型號、色差、尺寸、數量等，是否符合合同約定(加工磚按樣品型號、花色為約定)：

3、交貨地點：___________________________

4、交貨日期：_________號前全部到齊甲方工地。

1、合同簽訂后天內付預付款，合同金額的_________%，即￥__________________元;(或定金模式：甲、乙雙方簽訂本合同后甲方支付乙方本合同貨款定金%，或按總價談定一個定金金額。)

2、貨到工地后驗收合格天內付清余款，即￥__________________元;

1、質量承諾：產品出廠時必須附有產品質量檢驗報告和產品合格證，如因產品質量問題，乙方負責產品三包，保質期為年(自交貨之日起算)。

2、乙方保證所提供的產品能通過國家相關部門檢測，符合和達到產品標準和技術參數。

運輸：乙方送至甲方指定地點及卸貨。

驗收：對于外墻磚的數量、規格、顏色等與約定不符或有其他表面瑕疵的，甲方驗貨無異議，不能退貨。

1、乙方逾期交貨天以內的，每天按不能交貨的貨款價值向甲方支付違約金;逾期達到_________天，則甲方并有權解除合同，要求乙方退還全部已付款，并向甲方支付相當于合同總價_________%的違約金;

2、貨物經檢驗達不合同約定的質量標準(如有異議則以國家相關法定檢測部門的檢驗報告為依據)，乙方同意無條件換貨或退貨，所發生的費用由乙方承擔;如因此造成逾期交貨，則按第1款的規定處理;如乙方拒絕換貨或退貨，甲方可單方解除合同，由此產生的一切費用及給甲方造成的損失由乙方承擔。

3、甲方如逾期付款的，應按逾期付款(不算公司正常辦理付款手續時間)部分總額承擔千分之一的違約金。

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;協商或調解不成的，任何一方可依法向當地所在地城市區域人民法院提出訴訟。

1、本合同經甲乙雙方代表簽字蓋章后即時生效;

2、《申請購物單》是本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力;

3、本合同未盡事宜經雙方共同協商簽訂補充協議;

4、本合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份。

甲方(蓋章)：__________ 乙方(蓋章)：__________

郵編：_______________ 郵編：_______________

地址：_______________ 地址：_______________

電話：_______________ 電話：_______________

開戶銀行：__________ 開戶銀行：__________

開戶帳號：__________ 開戶帳號：__________

納稅證號：__________ 納稅證號：__________

法人代表：__________ 法人代表：__________

授權代表：__________ 授權代表：__________

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇十一

合同編號： 甲方(采購方)：

乙方(供應方)：

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。

一、產品名稱、型號、數量以供貨清單為主.

二、產品質量。

乙方在甲方用貨前需提供材料樣品，由乙方提供產品合格證，檢測報告等證明材料，證明材料提供給甲方存檔使用。乙方必須保證原材料為合格產品，與甲方認定的樣品一致，產品加工過程中的原材料，加工工藝等各項指標與乙方相關承諾一致，產品檢測的指標必須符合國家現行標準及規范要求。

乙方所供瓷磚包裝標準按國家標準執行，即符合運輸要求，確保瓷磚不受損壞;包裝物有甲方負責回收處理;但有毒有害的包裝物或必須由廠家回收的或國家規定必須由有關專業部門回收的包裝物由乙方負責回收。

三、產品價款以供貨清單為準，驗收合格30日以內結清材料款。

四、產品交付

乙方產品交付方式為：甲方提貨/乙方送貨/乙方代辦托運。產品交付地點為甲方所在地，交貨時間為合同生效后，若甲方對乙方產品有特殊要求的，乙方應當在甲方提供相關確認文件后3天內交貨。但甲方未能按約定付款乙方有權拒絕交貨，甲方未能及時提供相應文件的，乙方有權延期交貨。

在合同約定期限內乙方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔;產品交付后或甲方違約致使乙方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。

五、合同的解除與終止

雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。

六、商業秘密

甲方在簽訂和履行本合同中知悉的乙方的全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為乙方的商業秘密。

無論何種原因終止、解除本合同的，甲方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的乙方的商業秘密承擔保密義務。非經乙方書面同意或為履行本合同義務之需要甲方不得使用、披露乙方的商業秘密。甲方違反上述約定的，應當賠償由此給乙方造成的全部損失。

七、違約責任

本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金10000元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

八、不可抗力

因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發生后 日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。

九、其他約定事項

1、甲方聯系人或授權代表在履行合同過程中對乙方所作的任何承諾、通知等，都對甲方具有約束力，具有不可撤銷性。

2、簽訂或履行合同過程中，非經乙方書面同意或確認，乙方對乙方任何人員的個人借款，均不構成甲方對乙方的預付款或已付款款項。

3、甲方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到乙方，在甲方通知到乙方前，乙方按本合同列明的聯系方式無法與甲方聯系的，由甲方承擔相應的責任。

4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

5、甲方應當在簽訂合同時向乙方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。

6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。

十、爭議解決

本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向乙方所在地人民法院提起訴訟解決。

十一、明示條款：

甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

十三、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。

十四、本合同書一式四份，雙方各執二份。

甲方：

乙方：

電話： 電話：

年 月 日

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇十二

需方：

供方：

供需雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

第二條、質量標準與施工要求：

1.供方提供的產品符合國家標準(gb/t4100);特殊要求的產品質量，應符合供方的特別規定或合同中另行規定;

2.需方應按照供方所提供的“產品合格證”(在包裝盒內)背面的使用要求進行施工。

第三條、產品包裝要求：按供方標準包裝。

第四條、驗收方法和提出異議：

1.對于品種、等級、規格、數量，需方在收到供方貨物時當場驗收并提出異議，否則視為驗收合格;

2.對于其他質量問題，需方應在鋪貼發現問題后叁天內以書面形式通知供方，否則視為驗收合格。

3.需方委托送貨方式：供方送貨至需方指定地點;

4.產品質量保證期為壹年。 送貨約定：

a、項目名稱： 奉賢生物醫藥產業化基地開發項目一期四標段工程

b、送貨地址： 廣豐路758號

c、簽收人：余紹松 陸德興 d、運費承擔方式： (請在選擇的方式后面填寫“是”，不選擇的方式后面填寫“否”;如不在以下可選 方式之列的，請在“其他”一欄注明運費承擔方式。)

第五條、貨款結算方式及期限：

本合同為貨到工地付款方式:15日內批貨批清，最后一批2個月內結算付清。

第六條、違約責任：

1. 合同依法生效后，供、需雙方如有違約行為，按合同法處理;

2. 需方逾期提貨，逾期超過45天，供方不保證貨源的原定供期，供貨期另議。

第七條、解決合同糾紛的方式：友好協商解決;如協商不成，向工程所在地人民法院起訴。

第八條、本合同一式 陸 份，供方壹份，需方伍份。

第九條、其他約定事項： 合同如需增補，則按照此合同單價。

第十條 預付款貳萬元整。

需方：供方：

年月日：

瓷磚買賣合同 瓷磚買賣合同糾紛判決書篇十三

甲方：________（收貨方）

乙方：________（供貨方）

根據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建筑法》有關規定，在經濟責任承包形式下，經甲、乙雙方平等協商達成如下條款。雙方應共同遵守嚴格執行。

（1）工程名稱：__________（惠州工業園）

（2）工程地點：__________

工程內容：5#、6#廠房共貳棟，3#宿舍樓壹棟的外磚瓷磚、地板磚、瓷片、地腳線、步級磚等供貨。

以雙方確定的樣板的規格、顏色、厚度必須和樣板相同，不相同時甲方有權拒絕收貨，乙方必須在要求的時間內提供另一相同數量符合要求的貨品。

外墻磚：（永欣廠出產的不要）

1、棕色22600m 18元

2、白色6300 m 18元

3、深米黃色850 m 18元

地板：

1、地板磚5050 2800箱8塊3.3元（鴻正廠）（粉紅色）

2、踢腳線9500米60長1塊0.95元

3、3030（子彈頭或者方塊）：1000箱20塊1.5元（佛山盈邦廠耐磨磚）

4、20xx花片5200 m 3500箱25塊0.7元/塊（廣西）

5、梯級磚：6030 3300套6.3元（振鵬廠）

6、5050平臺800 m 400箱8塊3.5元（粉紅色）

以甲方通知規格、數量的在3天時間內到達工地現場。

按到達工地的批次數量支付80%，其余20%在工程驗工驗收后6個月內付清（業主、質檢站、監理等單位簽字為準）。

甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日