隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

夫妻解除房屋買賣合同書篇一

乙方：

甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金：違約方需支付違約金萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方

蓋章

乙方簽字：

負責人簽字：

乙方身份證號碼：

年月日

夫妻解除房屋買賣合同書篇二

甲方：_________________

乙方：_________________

丙方：__________________________________

鑒于甲方通過丙方居間向乙方出售坐落于之房屋，三方分別或共同簽署了相關法律文件(文件名稱及編號：_________________

)，現經甲乙丙三方友好協商，達成如下協議：_________________

1.本協議一經生效，甲乙丙三方此前分別或共同簽署的所有關于上述房屋買賣、代理及相關協議(無論口頭、書面或其它形式)均告解除。除本解約協議書所確定之責任外，甲乙丙三方互不承擔其它任何責任。

2.本協議生效之日起個工作日內，甲方應履行下列義務：_________________

3.1

3.2

3.3

3.4

3.本協議生效之日起個工作日內，乙方應履行下列義務：_________________

4.1

4.2

4.3

4.4

4.本協議生效之日起個工作日內，丙方應履行下列義務：_________________

4.1

4.2

4.3

4.4

5因履行本解約協議所引起的或與此相關的任何爭議，三方應友好協商解決，協商不成的，可向丙方所在地人民法院訴訟解決。

6本協議一式三份，三方各執一份。

(此頁無正文)

甲方(章)：_________________乙方(章)：_________________

證件名稱及編號：_________________證件名稱及編碼：_________________

聯系地址：_________________聯系地址：_________________

聯系電話：_________________聯系電話：_________________

代理人：_________________代理人：_________________

丙方(章)：_________________

住所：_________________

經辦人：_________________

聯系電話：_________________

本文件簽署日期：_________________

夫妻解除房屋買賣合同書篇三

甲方：___________________

乙方：___________________

甲、乙雙方于______年______月______日簽訂了編號為：___________________的《北京市外銷商品房預售契約》/《北京市商品房買賣合同》。現雙方經友好協商，達成如下一致意見：

1.甲方同意按本協議約定的時間及條件與乙方處理相關事宜，依該契約的約定，甲方應向乙方返還雙倍定金、已付房價款及相應利息共計人民幣______元，除尚未歸還之__行貸款外，甲方需向乙方實際支付人民幣______元。__行貸款部分款項共計______元由甲方______年______月______日直接返還予貸款__行，并向乙方提供__行的收據，做為乙方與__行解除借款合同的依據。

2.雙方同意甲方按照下列期限，分期將除__行貸款部分外的購房款直接支付給乙方：

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付______%計______元直接返還款項。

______年______月______日之前，甲方向乙方支付款項計______元，以及交付返還全部__行貸款后__行所提供的收據。

3.乙方如系以__行抵押貸款方式支付部分房價款的，自本協議簽署之日起至該契約正式注銷之日，每月應向貸款__行支付的抵押貸款月均還款，由甲方支付，乙方給予必要的配合，且乙方無須再向甲方歸還。

4.甲方按本協議第2條第款約定執行完畢后，雙方另行簽訂解約協議解除該契約。自該契約解除后，乙方不再對該契約項下的房屋及其相關建筑享有任何權利，甲方有權另行處置該契約項下房產。在該契約解除之前，如果乙方不再要求退房、解約的，可與甲方另行協商。

5.甲方向乙方支付全款計______元之后，并且雙方簽訂解除該契約的文件生效后，乙方應授權甲方至北京市國土資源與房屋管理局辦理該契約注銷登記手續之全部所需文件。

6.甲乙雙方同意該契約之注銷登記手續于甲方向乙方支付完畢全部直接返還款項后15日內辦理。

7.本協議自雙方簽字之后甲方向乙方所支付首批還款計______元到達乙方賬戶開始生效，壹式陸份，甲乙雙方各持叁份。

甲方：___________________乙方：___________________

代表：___________________代表：___________________

______年______月______日

夫妻解除房屋買賣合同書篇四

買方可以解除房屋買賣合同的六種情形

1、賣方擅自抵押

商品房買賣合同訂立后，出賣人未告知買受人又將該房屋抵押給第三人;(擅自抵押)

2、一房兩賣

商品房買賣合同訂立后，出賣人又將該房屋出賣給第三人。

3、房屋主體結構質量不合格

(1)因房屋主體結構質量不合格不能交付使用;

(2)房屋交付使用后，房屋主體結構質量經核驗確屬不合格。

4、房屋存在嚴重質量問題

因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用

5、房屋面積誤差超過合理限度

出賣人交付使用的房屋套內建筑面積或者建筑面積與商品房買賣合同約定面積不符，面積誤差比絕對值超出3%，但是買賣雙方另有約定的除外。

6、出賣人遲延交付房屋

出賣人遲延交付房屋或者買受人遲延支付購房款，經催告后在三個月的合理期限內仍未履行。

夫妻解除房屋買賣合同書篇五

原告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

被告：______________，性別：____，________年____月____日生，漢族，住址：_________________電話：_____________

訴訟請求：_________________

1，判決被告一、被告二、被告三連帶賠償原告車輛修理費__________元，評估費__________元;

2，判決被告四在交通強制險及第三者責任保險限額內承擔賠償責任;

3，判決上述四被告承擔本案訴訟費

事實與理由：_________________

此致

__________人民法院

具狀人：______________

_____年_____月_____日

夫妻解除房屋買賣合同書篇六

賣方(下稱甲方)：_________________

地址：_________________

法定代表人：_________________

買方(下稱乙方)：_________________

身份證：_________________

委托代理人：_________________

委托代理人身份證：_________________

一、甲、乙雙方自愿解除上述商品房的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述商品房，該商品房的產權即與乙方無關。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：_________________

1、此房價成交總價為：_________________(人民幣)元。

2、乙方已繳付樓款/首期款：_________________(人民幣)元(含定金)。

四、乙方應于本協議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協議、解除買賣合同、注銷抵押登記事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權暫緩推還乙方所有款項。

五、辦理解除合同產生的手續費由乙方承擔。

甲方：_________________乙方：_________________

法定代表人：_________________委托代理人：_________________

___ 年 ___ 月 ___ 日 ___ 年 ___ 月 ___ 日

夫妻解除房屋買賣合同書篇七

甲方：市房地產開發公司

乙方：

甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

一、乙方將20年月日購買的國際公寓號和號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金：違約方需支付違約金萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方蓋章

甲方身份證號碼：

乙方簽字：

乙方身份證號碼：

負責人簽字：

年月日

夫妻解除房屋買賣合同書篇八

原告：_________，性別：____，____族，生于___年___月___日，住址：_____________________，

身份證號：_____________________，聯系電話：_________________。

被告：___________公司，住所地：___________，電話：____________________。

法定代表人：__________________，電話：________________________。

訴訟請求：

一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。

二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數，自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。

三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。

事實與理由

___年___月___日，原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號：__________)，合同內容約定：原告購買被告___________公司將要建設的商品房(房屋面積共約___平方米，車庫約___平方米)，房屋總價款為___元，被告應于______年______月______日將房屋交付原告使用。原告方按合同內容履行了支付價金義務，但是被告方____________公司卻以各種理由推辭，不履行合同。

后經查得知：被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證，并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為，嚴重侵害了原告的合法權益。

此致

______人民法院

起訴人：_________

___年___?月___?日

夫妻解除房屋買賣合同書篇九

原告：________________，________________，________________族，現就職于__________________，電話：________________;

被告：_________________，地址：________________市________________路________________號，法定代表人：________________，電話：________________;

訴訟請求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、_____________;

3、_____________。

事實和理由

________________;

________________;

________________;

________________。

此致

________________市________________區人民法院

具狀人：________________

________________年________________月________________日

夫妻解除房屋買賣合同書篇十

原告：______________，男，_____年_____月_____日出生，戶籍地_____________市_____區__________。

被告：_________________、_____________市__________房地產有限公司，住所_____________市__________區__________，組織機構代碼__________。

法定代表人：_________________，董事長。

訴訟請求

一、依法判令解除原被告簽訂的_____________(_____)網預買字(_____________)第__________號《_____________市房地產買賣合同(預售)》。

二、依法判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由

原告于_____________年_____________月_____________日向被告交納_____萬元定金，于_____________年_____________月_____________日向被告交納部分首期款_____萬元。原被告于_____________年_____________月_____________日簽訂《_____________市房地產買賣合同(預售)》，合同號為_____________(_____)網預買字(_____________)第__________號，原告向被告購買位于_____________市__________區__________花園_____號樓_____單元_____層__________號房屋，建筑面積__________平方米，總價款為人民幣__________元。合同簽訂并于_____________市房地產權登記中心備案后，原告發現由于看錯房號，涉案房屋并非原告所選定的朝向，原告協商與被告解除合同并更換房號，現被告已退還所有房款。

原告與_____________年_____________月_____________日與__________銀行股份有限公司_____________、__________支行簽訂編號為(_____________)__________________銀_____借字第__________號《個人一手住房貸款合同》，向該行貸款__________萬元，該行于_____________年_____________月_____________日首次放款，原告經與被告協商后，被告于_____________年_____________月_____________日徑直向該行退回貸款__________萬元，作為原告的提前還款，現原告與該行已解除貸款合同。

現特向貴院提起訴訟，請求貴院判如所請。

此致

_____________市__________區人民法院

具狀人：_________________

_____________年_____________月_____________日

夫妻解除房屋買賣合同書篇十一

原告：_________，性別：____，____族

生于________年____月____日

住址：_____________________

身份證號：_________________

聯系電話：_________________

被告：_____________________公司

住所地：_____________________

電話：_________________________

法定代表人：__________________

電話：________________________。

訴訟請求：

一、確認原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。

二、要求被告返還購房款___元及利息(以購房款___元為基數，自付款之日起至起訴之日按照____________銀行同期同類貸款利率計算)。

三、本案訴訟費及其他與訴訟有關的費用由被告承擔。

事實與理由：

________年____月____日，原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同(編號：__________)，合同內容約定：原告購買被告___________公司將要建設的商品房(房屋面積共約___平方米，車庫約___平方米)，房屋總價款為___元，被告應于________年____月____日將房屋交付原告使用。原告方按合同內容履行了支付價金義務，但是被告方____________公司卻以各種理由推辭，不履行合同。后經查得知：被告___________公司所預售給原告的商品房至今仍未取得房屋預售許可證，并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為，嚴重侵害了原告的合法權益。綜上所述，為維護原告的合法權益，現依據《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關法律的規定向貴院提起訴訟，望貴院明察，判如所請。

此致___________人民法院

起訴人：_______________

________年____月____日

夫妻解除房屋買賣合同書篇十二

甲方： _____市 _____________房地產開發公司

乙方：

甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

一、乙方將20 年 月 日購買的 國際公寓 號和 號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、 分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款 萬元退還給乙方，將購房貸款 萬元退還給 分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金：違約方需支付違約金 萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

七、本合同雙方簽字后生效，之前雙方簽訂的房屋買賣合同自本合同的生效而自行失效。

八、本合同解釋權歸甲方所有。

甲方蓋章: 乙方簽字：

負責人簽字：乙方身份證號碼：

年 月 日????????年 月 日

夫妻解除房屋買賣合同書篇十三

原告：_________________，女，漢族，現就職于________________市，電話：___________________

被告：________________河北_____________，地址：_________________市_______________路_______________號，法定代表人：_________________，電話：________________

訴訟請求

1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;

2、判決被告返還原告剩余房款339500元整;

3、本案訴訟費用由被告承擔。

事實和理由

原告于20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同，約定由原告購買被告擬建造的位于_______________縣_____________的一套面積為181.65平方米的商品房，該房屋為聽楓苑t11號，交房日期為20021年5月1日之前。協議生效后，原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是，被告卻遲遲沒有建造該房屋，超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日，被告一直違反合同約定，未履行交房義務，導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定：________________“出賣人逾期超過45日未能交房的，買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款，并按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”盡管原告多次向被告主張要求解除合同，返還已付房款，但被告到目前為止只返還給原告房款50000元，遲遲不予返還剩余房款，未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院，請求法院判如所求!

此致

_______________市_______________區人民法院

具狀人：________________王_______________

________年____月____日

附：________________本訴狀一式二份

證據件

夫妻解除房屋買賣合同書篇十四

賣方(下稱甲方)：

身 份 證 ：

買方(下稱乙方)：

身 份 證 ：

乙方向甲方購買坐落于 房屋 套，雙方已簽訂《北京市存量房房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，合同編號： 號，現經甲、乙雙方協商，達成協議如下：

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。

二、自雙方簽訂本協議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產權即與乙方無關。

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：

1、乙方已繳付定金：(人民幣)

2、乙方已繳定金甲方不予返還。

3、乙方另付甲方補償金：(人民幣)

四、乙方應于本協議生效后提交辦理解除買賣合同等事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜。

五、雙方同意，自本協議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

六、本協議自雙方簽字之日起生效、本協議為一式 叁 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，居間人(北京鏈家房地產經紀有限公司) 壹 份，均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

身 份 證 ：

月 身 份 證： 年

夫妻解除房屋買賣合同書篇十五

賣方(下稱甲方)：__________身份證：__________買方(下稱乙方)：__________身份證：__________乙方向甲方購買坐落于房屋壹套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，合同編號：

號，現經甲、乙雙方協商，達成協議如下：(合同和房屋的標明)3、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：(合同中關于款項的處理)1)乙方已繳付樓款/首期款：(人民幣)元(不包含交予中介定金)。

2)乙方已繳款項自動轉為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計息，不計復利。

3)甲方還款事宜另行約定。

二、其他內容。

雙方同意，自本協議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。

任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。

夫妻解除房屋買賣合同書篇十六

_______________地產開發有限公司：_________________

本人與你公司于_________________年_________________月_________________日簽訂《商品房買賣合同》(合同編號：_________________)，購買你公司開發的御景灣第幢號房屋壹套，本人已支付全部購房款人民幣元(其中：_________________年_________________月_________________日付款_________________元，_________________年_________________月_________________日付款_________________元)。你公司既未按合同約定交房，又不按合同約定支付逾期交房違約金。為此，本人現依據《商品房買賣合同》第九條第(2)項規定，向你公司發出解除《商品房買賣合同》(合同編號：_________________)通知。自本通知到達之日起解除雙方簽訂的《商品房買賣合同》。你公司應自本通知書到達之日起30日內退還本人已支付的全部購房款并自本人付款之日起按本人已貸款的年利率%支付違約金至全部購房款退清時止。退款及違約金請匯入以下賬號，戶名：_________________，開戶行：_________________賬號：_________________，如你公司逾期未予辦理，本人將向人民法院提起訴訟。

特此通知!

(注：本通知壹式兩份，福建美加德地產開發有限公司壹份，通知人存檔壹份)

通知人：_________________

_________________年_________________月_________________日

夫妻解除房屋買賣合同書篇十七

甲方：________________

乙方：________________

甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

一、乙方將________年________月________日購買的____公寓____號和____號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、________銀行________分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款________萬元退還給乙方，將購房貸款________萬元退還給________銀行________分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金：違約方需支付違約金________萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

甲方(簽章)：_________ 乙方(簽章)：_________

簽訂地點：___________ 簽訂地點：___________

________年________月________日________年________月________日

夫妻解除房屋買賣合同書篇十八

原告：_________________住所：_________________聯系方式：________________

被告：_________________住所：_________________，聯系方式：_________________

訴訟請求

1、請求判決確認被告雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《房產買賣協議》及雙方于_____________年_____________月_____________日簽訂的《補充協議》均為無效;

2、請求判決被告返還原告向其支付的定金_____________萬元，并依照定金罰則另行向原告支付款項人民幣_____________萬元。

3、請求判決被告賠償原告利息損失_____________元(詳見利息損失計算表)。

事實和理由

原告與被告于_____________年_____________月_____________日簽訂了《房產買賣協議》。協議中雙方約定：_________________

原告認為：_________________《房產買賣協議》及其《補充協議》應依法確認為無效合同。

基于上述事實和理由，為保護原告合法權益，特此請求貴院，判決如所請。

此致

__________人民法院

原告：_________________

上訴日期_____________

夫妻解除房屋買賣合同書篇十九

甲方：市房地產開發公司

乙方：________

__甲乙雙方通過友好協商，就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房，解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議：

一、乙方將20年月日購買的公寓號和號房屋退還給甲方。

二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、銀行分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。

三、因辦理退房手續而發生的相關費用和損失由乙方負責。

四、在乙方辦理好退房手續后五個工作日內甲方將乙方的首付款萬元退還給乙方，將購房貸款萬元退還給銀行分行，歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。

五、違約金：違約方需支付違約金萬元。

六、本合同正本兩份，雙方各執一份，具有法律約束力。

夫妻解除房屋買賣合同書篇二十

賣方(下稱甲方)：_________________

身份證：_________________買方(下稱乙方)：_________________

身份證：_________________乙方向甲方購買坐落于房屋壹套，雙方已簽訂《房屋買賣合同》(以下簡稱買賣合同)，

合同編號：_________________號，

現經甲、乙雙方協商，達成協議如下：_________________《-----------(合同和房屋的標明)

一、甲、乙雙方自愿解除上述房屋的買賣合同。《-----------(合同解除)

二、自雙方簽訂本協議之日起，買賣合同即終止，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。甲方收回出售給乙方的上述房屋，該房屋的產權即與乙方無關。《-----------(聲明房屋與乙方無關)

三、雙方對退還已付房款辦法已達成一致意見，具體如下：_________________《-----------(合同中關于款項的處理)

1、乙方已繳付樓款/首期款：_________________(人民幣)元(不包含交予中介定金)。

2、乙方已繳款項自動轉為甲方借款，以雙方商定利息從借款之日起計息，不計復利。

3、甲方還款事宜另行約定。

四、乙方應于本協議生效后的三個工作日內提交辦理解除按揭貸款協議、解除買賣合同、注銷抵押登記等事宜所需要的全部資料，并配合甲方辦妥上述事宜，若乙方不能按時提交相關資料或提交資料欠缺、不合格或拒絕配合辦理的，甲方有權暫緩推還乙方所有款項。《-----------(關于合同已進行部分的退回處理)

五、雙方同意，自本協議生效后，雙方之間就買賣合同的爭議全部解決。任何一方均不對另一方主張買賣合同項下的權利或與買賣合同相關的權利。《-----------(再次聲明簽訂合同無效，雙方不再對合同提出主張權利)

六、本協議自雙方簽字之日起生效、本協議為一式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份，均具同等法律效力。《-----------(聲明該協議簽訂份數，聲明法律效力)

甲方：_________________乙方：_________________

身份證：_________________身份證：_________________