隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。

學校電力維保服務合同簽學校水電維護維修合同篇一

經甲、乙雙方充分友好協商，就購買干式變壓器項目特訂立本合同，以便共同遵守。

一、設備的名稱、規格型號、數量

二、合同價格

設備總價為人民幣（大寫）：壹拾壹萬陸仟元整 總價中包括設備金額、包裝、運輸保險費、裝車費、安裝及相關材料費、調試費、軟件費、檢驗費及培訓所需費用及稅金。

四、付款方式

貨物驗收合格，設備安裝、調試運轉正常，乙方為甲方培訓結束、甲方無疑問后，三個月向乙方支付合同總價50%（￥58000），半年支付45%（￥52200），預留5%質保金(￥5800),如一年不發生質量問題，期滿后7日內一次性付給乙方。

五、交貨、包裝與驗收

1．交貨地點：甲方現場。

2．交貨時間：合同生效后3日內送達。

3．乙方將貨物一次運至交貨地點。

4．設備包裝應符合國家標準，以保證設備在運輸過程中不受損傷，由于包裝不當造成設備在運輸過程中有任何損壞或丟失，由乙方負責。

5．設備到達現場，甲乙雙方均須在場并確認包裝的完好性后，由甲方驗貨。乙方應按甲方安排的時間派人到現場，對貨物進行清點驗收，并簽字確認。若發現貨物與裝箱單不符，乙方負責補齊或收回。如乙方不能按時到達，甲方有權開箱檢驗，并對缺件，損壞做出記錄，乙方應認可并負責解決。

6．乙方負責設備安裝及調試，直至設備正常運行。最終驗收在此之后進行。如設備不能通過驗收，乙方應退貨，退還甲方所有金額。

7．乙方應自帶用以安裝、調試過程中所需的各種工具、儀器儀表及易損件。

六、產品質量保證與售后服務

1．乙方應嚴格按照國家有關標準和規定進行制造和檢驗，以確保產品質量。設備須經技術檢驗，符合國家相關標準。

2．乙方負責免費為甲方培訓操作及維修人員。包括：基本原理，操作使用和維修保養。

3．設備投入正常運行后，乙方應定期回訪使用方。

七、違約責任

1．乙方不能按期交貨，除不可抗拒因素外，乙方應向甲方支付延期違約金，每日按合同總價的％金額計算。

2．甲方延期付款時（正當拒付除外）。應向乙方支付該此延付款數額的延期違約金，每日按該此延期付款額的％金額計算，支付款辦理期為10個工作日。

3．雙方必須嚴格執行《^v^合同法》的有關違約責任規定。

八、合同的解除和變更

1．當合同一方要求變更或解除合同時，在新協議未達成前，原合同仍然有效。要求變更的一方應及時通知對方，對方在接到通知15日內給與答復，逾期未答復則視為已同意。

2．如乙方要求變更或解除合同，所造成的損失由乙方負責。

九、合同糾紛的解決

1．甲乙雙方若發生合同糾紛，應本著互諒互讓、互相尊重、和平友好的原則協商解決。

2．本合同履約地為內蒙古赤峰市敖漢旗，若雙方不能通過協商達成協議，可依據《^v^民事訴訟法》和《^v^合同法》的有關規定，向當地工商行政管理部門調解，協商或調解不成，依法向人民法院提起訴訟。

十、免責條款

本合同因不可抗力而無法履行時，經雙方協商解除合同或按國家有關法律規定處理。

十一、其它約定事項

本合同未盡事宜，可由甲乙雙方商定，并簽署書面補充協議。

本合同一式_________份，其中正本_________份，副本_________份，都具有同等法律效力。

變壓器采購合同 合同編號：

合同簽訂方： 買方： 賣方：

簽訂日期：

年 月日

學校電力維保服務合同簽學校水電維護維修合同篇二

乙方：

甲、乙雙方本著誠實信用的原則，經友好協商后，決定簽訂本合同。

第一條 外包服務范圍

（一）服務地點：甲方所屬園內所有教室、辦公樓及相關區域的所有物業水電設備設施日常維護及相關工作。

（二）服務內容：完成甲方單位涉及水電的相關工作，如用水用電設備設施的安全檢查；各類電器設備（空調主機及電腦硬件除外）故障的修復；含非工程性水電施工的穿墻、打孔、切割；水電開槽、布線、穿線、埋槽。

（三）合同服務期限：

第二條 甲方的主要權利和義務

（一）根據工作需要和企業的規章制度及本合同條款對乙方相關服務進行監督、檢查。

（二）乙方維修施工期間，甲方予以配合。

（三）按照本合同有關規定，支付承包費用。

第三條 乙方的主要權利和義務

（一）全天候為甲方提供水電維修響應服務。在接到甲方的日常安裝、維修或其他相關事宜需要乙方配合的通知后，乙方必須在甲方指定的時間內到達現場。

（二）每周二、周四對甲方辦公樓、教學樓、食堂及其附屬區域巡檢一次，并填寫相應的記錄，發現和排除故障隱患，在此基礎上每月對甲方的水、電使用情況進行評估，提出合理化整改或節能建議及可行性方案。

（三）認真、負責地答復甲方關于設備故障的有關問題。

（四）其他與水電使用、安全相關的工作。

（五）乙方必須提供水電資質證書，并給甲方復印、備案。在向甲方提供服務期間，須遵守國家法律法規、政策和甲方職業健康安全管理規定，并接受甲方的安全管理及監督檢查。

（六）乙方自帶維修的必須工具，并要保證安全性、良好實用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

第四條 乙方在施工過程中要注意安全，因乙方責任發生的安全事故，其費用和責任均由乙方負責。

第五條 在日常的維護管理中，維護、維修過程中因乙方過失造成的園內設備設施及其零配件的損壞，給甲方造成損失的一切費用由乙方承擔。

第六條 未征得甲方同意，乙方不得隨意調整或拆卸硬件設備，不得隨便更改相關的設置。當甲方設備故障嚴重，而無法現場修復，必須由乙方拿回維修，乙方需經甲方同意。如果更換部件可能會影響辦公設備的功能、性能、乙方要在與甲方協商認同后進行。

第七條 費用結算： 乙方須每周二、周四例行檢查到甲方開展工作，甲方每月支付乙方rmb 元。

第八條 乙方不能及時排除故障或達不到甲方的工作要求，影響甲方工作的正常開展，甲方有權相應減少支付乙方承包費用；造成甲方損失的，乙方要承擔賠償責任。

第九條 在合同期內，如乙方不具備水電維護作業資質或能力的，甲方有權解除合同，并不承擔任何責任。

第十條 糾紛處理方式：

雙方因合同履行發生爭議時，協商解決；協商不成時，可以甲方所在人民法院提起訴訟。

第十一條 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。未盡事宜，雙方本著互利、互諒原則協商解決，必要時可簽訂補充條款。合同生效后，任何一方不能正常履行合同時，需提前1個月書面通知對方。

（一）本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

（二）本合同簽訂后工程不得轉包。

（三）本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方（蓋章）：

乙方（簽字）：

20xx年xx月xx日

學校電力維保服務合同簽學校水電維護維修合同篇三

承包方：

依照《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《xxx安全生產法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則。發包、承包雙方就本建設工程施工事項協商一致、訂立本協議書。為確保工程質量，保證工程進度，提高經濟效益，明確雙方責任，經雙方共同協商達成如下協議。望雙方共同信守。

工程名稱：

工程地點：

承包范圍：水電安裝工程及弱電部分，清理自己產生的建筑垃圾，安裝好后被偷盜的電線和損壞的給排水管工時費自行負責。（給水管安裝到水表前，排水管，雨水管安裝到陰井和排水溝，電器部分安裝到電表前，接通電源。增減部份不計。主給水管、橋架洞預留、補洞。弱電箱安裝，弱電線盒安裝、開關插座安裝、人防水電安裝等，水電施工圖范圍。）

包工不包料、自己使用的工具自帶，發包方不給予提供。

承包方必須嚴格按施工藍圖、施工規范認真組織作業，每一道分項工序完成后，承包方自檢后報發包方，發包方及監理組織一次性合格驗收，驗收不合格，出現返工，影響下一道工序，造成經濟損失由承包方負責。保修金5%，保修期限為終驗合格后兩年內。

承包方必須與土建部分同時完成該項工作內容，如中途有意停工不做，而影響下一道工種施工，發包方有權終止合同另找他人做，但已經完成的工程量只能付給20%工程款。如沒有按期完成則承擔一切經濟損失。

按建筑面積：19902 m按建筑面積元/m，地下室建筑面積6102 m按建筑面積每平方米元/m，以上合計總價：414750元整。

工程進度款，按實際完成工程量支付50%，達到初驗標準再支付20%，終驗后再支付20%，住戶鑰匙交清后支付5%，驗收完成后兩年內返還保修金。

作業組進入現場所用材料必須聽從工地管理人員及發包方安排、必須按圖紙和所定的材料品牌使用材料，如果承包方擅自更改品牌等造成損失全部由承包方負責。

承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。遵守和執行發包人提供的《施工現場安全生產管理處罰條例》等規章制度。

由于承包人在施工過程中安全防護措施不善或者違章指揮導致的安全傷亡事故，均由承包人自己負責承當一切經濟責任和法律責任，發包人不承擔由此造成的任何法律和經濟責任。

1、必須約束本組作業人員，不能亂拿工地的東西，未經負責人同意，私自亂拿者，以偷竊行為處理100倍價值處罰，不允許各作業之間在工地上發生吵架、打架，影響公司形象，如發生一次罰款2000元，不許在工地上隨地大小便，如發生一次罰款2000元。

2、承包方必須服從發包方安排和指揮，遵守和執行發包方、監理的有關管理規章制度和辦法。

3、承包人所帶領的職工必須遵守當地政府部門及有關法律法規執行，若在當地及工地以外發生任何人身意外傷害事故均由承包人自己負責承擔。

1.承包人在施工過程中若造成工程質量事故和返工，發包人將對承包人按實物總造價三倍給予處罰。

2.若在正常情況不按施工進度進行，每延誤一天處罰元。

3.實際工期按發包人要求執行，承包人遵照執行。

1.如承包人私自把承包的工程轉包他人，本合同一做費。承包人與發包人無任何承包關系。

2. 承包人每天工做時間內必須有代班人員在施工現場管理，處理施工過程中發生的問題等。

3.本合同一式二份各執一份，由簽訂日起，有法律效力，完工后自行失效。

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

日期：

學校電力維保服務合同簽學校水電維護維修合同篇四

會議地點：

會議主題：

談判人員：

紀要整理：

會 議 內 容

1、價格談判

根據開標結果及定標審批結果，***以報價***元為第一中標人，經雙方協商價格降至***元。注意開標或比價會議完成后，仍可在合同談判階段進行價格談判。

2、 采購數量及單價，優惠的項目和金額，增項(數量單價)，減項(數量單價)

3、 工期確認

4、 驗收標準

一定要明確驗收標準，避免驗收流于形式導致后續糾紛。

5、 付款和發票

(1)注意付款進度及比例;

(2)如果我司尚未辦理好一般納稅人資格的，應與供應商協商先開收據并確認補開發票時間，待辦理完畢一般納稅人資質后，再換^v^。

6、 售后承諾

(1)團隊配置

(2)免費保修期間

(3)服務響應時間

7、版權歸屬

要約定項目初步設計、深化設計的版權無償歸甲方所有。

8、履約保證金

協議簽訂后7個工作日內，乙方需向甲方支付**萬元整的履約保證金。若驗收不通過或無法在工期內完成訂單，則需從履約保證金中扣除。

9、違約與解約

若乙方違約，在收到甲方通知3日內未能解決的，甲方有權解除協議。

10、封樣要求

11、其他事項

12、其他條款無異議。

簽字：

延伸閱讀：

合同談判會議紀要

一、綜合性：會議紀要是在對會議中各種材料、與會人員的發言以及會議簡報等等進行綜合分析和概括提煉基礎上形成的，它具有整理和提要的基本特點。

二、指導性：這一特性包含兩層含義：一是會議本身的權威性;二是會議紀要集中反映了會議的主要精神和決定事項。因而紀要一經下發，將對有關單位和人員產生約束力，起著類似于指示、決定或決議等指揮性公文的作用。會議紀要還可以作為與會同志向單位領導匯報、向群眾傳達的文字依據。

三、備考性：一些會議紀要主要不是為了貫徹執行，而是向上匯報或向下通報，必要時可作查閱之用。

會議紀要的三種寫法

根據會議性質、規模、議題等不同，大致可以有以下幾種寫法：

一、集中概述法。這種寫法是把會議的基本情況，討論研究的主要問題，與會人員的認識、議定的有關事項(包括解決問題的措施、辦法和要求等)，用概括敘述的方法，進行整體的闡述和說明。這種寫法多用于召開小型會議，而且討論的問題比較集中單一，意見比較統一，容易貫徹操作，寫的篇幅相對短小。如果會議的議題較多，可分條列述。

二、分項敘述法。召開大中型會議或議題較多的會議，一般要采取分項敘述的辦法，即把會議的主要內容分成幾個大的問題，然后另上標號或小標題，分項來寫。這種寫法側重于橫向分析闡述，內容相對全面，問題也說得比較細，常常包括對目的、意義、現狀的分析，以及目標、任務、政策措施等的闡述。這種紀要一般用于需要基層全面領會、深入貫徹的會議。

三、發言提要法。這種寫法是把會上具有典型性、代表性的發言加以整理，提煉出內容要點和精神實質，然后按照發言順序或不同內容，分別加以闡述說明。這種寫法能比較如實地反映與會人員的意見。某些根據上級機關布置，需要了解與會人員不同意見的會議紀要，可采用這種寫法。

會議紀要的分類

按照會議性質來分，會議紀要大致有辦公會議紀要、專題會議紀要、聯席會議紀要、座談會議紀要等。

辦公會議紀要是記述機關或企業、事業單位等對重要的、綜合性工作進行討論、研究、議決等事項的一種會議紀要。辦公會議紀要一般有例行型辦公會議紀要，即記述例行辦公會議情況及其議決事項的會議紀要，以及現場辦公會議紀要，即為解決某重大問題而召集有關方面和有關單位在現場研究、議決或協商的辦公會議紀要。

專題會議紀要是專門記述座談會討論、研究的情況與成果的一種會議紀要。其主要特點是主題的集中性與觀點意見的分呈性相結合，既要歸納比較集中、統一的認識，又要將各種不同觀點和傾向性意見都歸納表達出來，以供領導決策參考。

如何區分會議紀要與會議記錄會議紀要有別于會議記錄。二者的主要區別是：第一，性質不同：會議記錄是討論發言的實錄，屬事務文書。會議紀要只記要點，是法定行政公文。第二，功能不同：會議記錄一般不公開，無須傳達或傳閱，只作資料存檔;會議紀要通常要在一定范圍內傳達或傳閱，要求貫徹執行。

學校電力維保服務合同簽學校水電維護維修合同篇五

甲方：

乙方：

根據《xxx合同法》、《xxx建筑法》、《xxx電力法》及其他有關法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本工程電力線路及設備安裝工程施工承包事項協商一致，訂立本協議。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、施工現場條件：以目前現場實際情況為準。

二、工程承包方式

采取包工不包料的承包方式。乙方施工所需的工具、用具由乙方負責，吊車甲方負責。所有材料歸甲方自己購買，如果因甲方材料原因耽誤工期及驗收，則由甲方自己負責。

三、工程承包內部

包括甲方向乙方提供的設計施工圖所規定的所有施工內容及新變壓器的安裝、調試、驗收合格，舊變壓器的檢修、維護及安裝、調試，維修也為乙方負責，配件歸甲方自購。

四、合同工期

本合同約定本工程總工期為 天。從 年 月

學校電力維保服務合同簽學校水電維護維修合同篇六

乙方：

一、 工程內容：

2、安裝落地式配電箱兩臺;

二、 工程造價包含：以上工程價為77000元，經雙方協商后同意按照 77000 元一次性包死，不做調整(含供電部門設計費用)。

二、 工程工期：協議簽定后乙方確保6月15日前施工完畢并送電。

三、 付款方式：

四、 雙方的權利和義務：

2、乙方必須按照國標和供電局規范施工，必須采用國標材料和設備，不得偷工減料，工程質量按本行業的相關施工、設計規范及標準執行，乙方在實施過程中可根據現場情況對預算方案局部調整但必須按照合肥供電公司現行標準配備設備材料確保驗收和送電，必須文明施工和安全施工，乙方對該工程施工期間的人員安全負責。

五、 違約責任：

3、如遇雙方均不可抗拒的原因(如自然災害、國家政策重大變化等)造成一方重大損失的另一方不得追究其責任。

六、 本協議未盡事宜雙方友好協商解決，本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份，簽字蓋章后生效，協議履行完后本合同自動失效。

備注：

甲 方： 乙 方：

簽 字： 簽 字：

蓋 章： 蓋 章：

205月25日

學校電力維保服務合同簽學校水電維護維修合同篇七

施工單位：

根據《^v^合同法》及其他相關法律、行政法規之規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經甲乙雙方協商一致，甲方同意由乙方承擔“ 百揚超市 ”項目配電安裝工程施工，為明確甲乙雙方的責任、權利和義務，特簽定本合同，以便雙方共同遵守執行。

第一條、工程概況

工程名稱：“百揚超市”

工程地點： 九眼橋

工程分項名稱：1000kva箱式變壓器安裝工程

第二條、承包范圍

新裝1000kva箱式變壓器一臺 ，完成項目的設計、設備采購、安裝、調試及用電手續辦理工作，工程內容包括：電桿一基、10kv架空線安裝、真空開關、戶外高壓組合互感器、戶外高壓計量箱、10kv電纜及箱式變壓器等設備的采購、安裝、調試等工作。即通常所說的交鑰匙工程。

第三條、承包方式

本合同為雙包工程，實行總價包干。按國家、地方和電力行業現行專業技術歸口管理及電力生產安全管理規定施工，設備及材料由乙方組織采購、安裝。采購的設備、材料必須符合gb3906—91、tec—298以及gb7251—國家現行規范及電力行業的相關要求。

乙方負責安裝的工程質量必須符合國家現行規范及電力行業標準、工程驗收合格、安全送電。

第四條、合同工期

1、配電工程安裝調試完達到驗收合格標準，具備設備帶電運行條件，總歷工期為50個工作日。

2、施工工期在下列情況下順延：因不可抗力原因及國家政策性變化。

3、本協議生效后，乙方收到工程預付款及用電業務需要的全套合法資料開始為甲方辦理相關用電手續，收到甲方開工通知書且由乙方確認具備開工條件起計為開工日。

第五條、工程總價和付款方式

一、工程總價：經雙方協商，本工程合同總價定為： ￥元正（大寫：玖拾伍萬元整）。

1、此合同總價不包含政策性收費（預付電費等）；

2、若施工過程中因甲方原因及政策變化導致設計變更或工程返工，由乙方按照實際完成工程量辦理經濟簽證。

二、付款比例：

3、工程完工通過電力部門驗收合格，通電之日付清工程尾款 即￥元正（大寫：肆萬柒仟伍佰元整）。

4、在工程款未全部結清前所有設備屬甲方所有。

第六條、甲方職責

一、甲方為乙方在辦理相關手續時提供必要的支持。

二、按合同約定支付工程款。

三、協助辦理施工所需各種證件、批件和申報批準等手續。

四、負責施工現場的設備、材料的看管及成品保護工作。

第七條、乙方職責

一、負責辦理供電部門相關手續。

二、設備材料采購及工程施工。

三、服從相關職能部門的管理、安全文明施工，因自身原因造成的安全事故和財產損失自行承擔。

第八條、質量與驗收

一、以上查驗應執行電力建設工程施工質量檢驗及評定標準等規定，如檢驗質量不合格，由乙方返工至符合要求為止，并承擔一切費用 。

二、工程質量應達到約定的工程施工質量檢驗及評定標準規定的合格條件。如因甲方原因導致工期受影響的應給予相應順延。

三、雙方對工程質量有爭議，以通過供電部門的驗收通電為準。

第九條、爭議、違約和索賠

一、甲乙雙方對于合同權益有不同的主張和要求，可通過協商或約定的單位、人員調解解決。如通過協商、調解解決不成的，可根據雙方的協議向有管轄權的仲裁機構申請仲裁；雙方未達成仲裁協議的，可向有管轄權的人民法院起訴。

二、雙方發生爭議后，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續，保護好已完工程。

1、合同確已無法履行；

2、雙方協商同意停止施工；

3、調解要求停止施工，且為雙方接受；

4、仲裁機關要求停止施工；

5、法院要求停止施工。

三、違約

1、甲乙雙方不按本合同規定內容完成工作，應承擔由此造成的經濟支出，賠償對方損失，按工程造價的 5% 進行賠償，工期相應順延，由此造成的各種后果由責任方承擔。

2、甲方不按本協議約定向乙方支付工程款時， 乙方可以延緩施工（含送電），由此影響的工期及損失由甲方承擔。每延遲一日應支付合同總價款的 1‰ 的違約金（雙方另有約定的除外）。

四、協議生效

本協議一式肆份，甲乙雙方各執貳份，每份具有同等法律效力，雙方約定本協議簽字蓋章后生效。

發包人：

承包人：

法定代表人：

法定代表人：

委托代表人：

委托代表人：

簽訂日期：

簽訂日期：

學校電力維保服務合同簽學校水電維護維修合同篇八

____________有限公司（以下稱定作方）與 ___________公司（以下稱為承攬方）經友好協商，特此訂立以下條款： 第1條 定義 “驗收手冊”是指由承攬方提供并由雙方確認，供雙方檢驗所修理設備是否符合技術規格和規定資料標準所用的一種文件。

“規定資料”是指與本系統相關的、執行本協議所必需的圖紙、數據和其他資料。 “缺陷或瑕疵”是指設備（結構或性能）不符合驗收手冊有關規定之處。

“現場驗收”是指定作方按照驗收手冊對所修理的設備所作的最后驗收。 “技術規格”是指本協議附表a。

第2條 修理項目 項目 內容 設備性能必須符合所規定的性能，達到技術規格和規定數據的標準，并提交全部適用的，必要的圖紙、數據和其他技術資料。 承攬方在工作期間，應當接受定作方必要的監督檢驗。

承攬方應于2002年9月____日之前準備且提交給定作方驗收手冊草案副本2份。由定作方在____日內審議和同意驗收手冊。

本協議正文規定如與附件規定相抵觸，以本協議正文規定為準。 驗收手冊若與技術規格或規定資料相悖，則以技術規格和規定資料為準。

第3條 修理費 第4條 支付 定作方在收到承攬方的發票后，必須按下列期限付給承攬方款項： 設備修復后試車，一個月后如驗收合格，則定作方應一次付清人民幣32萬元。 第5條 交貨與驗收 承攬方應在2002年11月25日前完成設備的修理和調試工作；并完成驗收手冊所規定的各項檢測；同時，承攬方須在設備驗收單證上簽字，證明業已完成檢測。

驗收單證上應注明雙方認可的，且應由承攬方在雙方議定的期間內校正的仍可能存在的缺陷。 現場驗收應在2002年11月26日起進行。

第6條 更改 自本合同生效之日起，對本合同正文或附表作任何更改，必須作成書面形式，詳細說明更改對技術規格、價格、性能、設計、驗收日期、已交付或即將交付備件的更換性能以及本協議的其他重大事項的影響，而且應由雙方公司簽字。 為修補瑕疵或改善設備，承攬方可適當對技術規格作微小的更改或校正，只要這種更改不會嚴重影響總買價、功能特性、性能、備件的更換性能。

第7條 保修 承攬方保證不會因設備材料和工藝方面的缺陷，以及設計不完善而導致設備達不到技術規格要求。 該設備及部件，從簽署現場驗收合格之日起，如在半年之內出現故障，承攬方負責在收到定作方通知7日內進行調換或修理，由此發生的費用均由承攬方承擔。

如承攬方不履行上述保修義務，則應承擔定作方由此而引起的一切損失。 第8條 其它 本合同為雙方的完整協議，以前協議雙方或其代理人就本合同適用或涉及的任何事項或事物所作的一切陳述、談判、信函、承諾、協議、協商和合同，無論是書面的還是口頭的，均撤銷作廢。

定作方 承攬方 年 月 日。

學校電力維保服務合同簽學校水電維護維修合同篇九

漢軍、西門子、富士、科松。

泰科、英飛拓、bosch、天地偉業。公司會議紀要4、 弱電系統配套線纜采購品牌范圍：江蘇天誠、寶勝、太陽。

5、 周界防越報警系統采購品牌范圍：bosch、霍尼韋爾、ge。

6、 廣電、電信所用地下室、弱電井內金屬線槽的采購與安裝納入本標段。

7、 電梯五方通話系統的.采購與安裝納入本標段。

8、 可視對講系統的安裝調試與維保項目納入本標段。并將施工組織方案

做為加分項。

9、 設計院應配合招標文件編制進度，增加各樓幢電梯口公告系統的施工

圖設計。

日做為答疑時間。

泉州福源房地產開發有限公司