合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。合同是適應私有制的商品經濟的客觀要求而出現的，是商品交換在法律上的表現形式。那么合同書的格式，你掌握了嗎？這里我整理了一些優秀的合同范文，希望對大家有所幫助，下面我們就來了解一下吧。

監控項目施工合同范本篇1

(甲方)：

(乙方)：

依據《中華人民共和國經濟合同法》及其他有關法律，甲乙雙方本著平等自愿、互利有償和誠實信用的原則,經過充分協商,達成一致意見特簽定本合同,以便雙方共同遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程范圍：經甲乙雙方共同確認的方案圖、工程量清單等(詳見本合同附件)。

4、工程內容：由乙方承攬甲方的 工程的全套服務,包括設計、施工、設備采購、安裝、調試及技術服務,維修保修、人員培訓等工作內容。

5、建設期限：自乙方進場施工之日起，總工期 日。(具體入場施工時間根據工程總體進度由甲乙雙方協商決定。)

二、合同價款及支付方式

1、經雙方共同確認工程范圍內的合同包干總價為：￥ 元 ，人民幣大寫： (費用明細詳見合同附件 )。

2、付款方式：采取轉帳方式支付;待本工程安裝調試完畢經驗收合格后 2 個工作日內，甲方向乙方支付合同結算價款的100%;甲方于2個工作日內一次性付清。

三、工程變更及結算

1、乙方須嚴格按照雙方確認的方案圖、工程量清單履約。若在本合同執行過程中，甲方根據現場實際情況需進行工程變更，乙方不得拒絕。

2、變更價款由雙方參照本合同價款定價原則及價格水平協商確定，結算時予以調整。

3、乙方應于本工程驗收合格后7天內向甲方報送符合要求的工程結算資料;甲方應自收到合格的結算資料之日起7日內完成審核。

四、工程驗收與保修服務

1、工程完工后2日內，乙方以書面形式申請甲方組織相關人員對工程進行驗收;甲方應收到乙方書面通知后的 2 日內組織驗收，甲方在上述期限內未進行驗收的，視為驗收合格;甲方未驗收自行使用的，亦視為驗收合格，驗收日期以甲方投入使用當日為準;

2、驗收時，雙方均應派代表到場，驗收結束時應出具驗收報告，并由雙方代表簽字、加蓋合同專用章或者公章，驗收日期以雙方簽字蓋章當日為準。

3、自工程完工驗收合格交付使用之日起，乙方為本工程提供為期一年的免費維修及售后服務;本工程所有設備保修以廠家所提供質保為準，且應符合國家現行相關質保的規章制度標準。

4、以上設備、線路的免費維修及售后服務均指由產品自身質量問題及非人為損壞的情況下，若有明顯人為損壞情況，售后中所產生的費用由甲乙雙方協商解決。

5、免費保修期滿，雙方再另行商議簽訂維保合同事宜，乙方應負責對系統進行終身維護。

五、甲方責任

1、甲方現場代表，指導乙方工作，并負責協調乙方與各部門關系的處理。

2、在合同簽訂之后甲方應及時安排現場，并盡快協助乙方辦理臨時用水、用電。

3、甲方應及時辦理變更簽證手續，按約支付。

6、乙方指定 (聯系電話： )為本工程現場代表，具體負責現場施工和工程協調事宜。

7、工程竣工后乙方負責對甲方指定人員進行相應系統的技術知識、操作使用、日常維護等方面的培訓。

六、違約責任

1、甲方未盡約定協助義務造成乙方不能按合同約定履行的，由甲方承擔相應的責任。

2、任何一方若有違反本合同之約定的條款，給另一方造成經濟損失的，違約方應承擔受損方的經濟損失。

3、甲乙雙方由于自然災害和其他不可抗力，而確實不能全部或部分履行合同，應在不可抗力發生后的3日內向對方通報不能履行或不

七、爭議及解決方法

1、在合同履行中而引起的一切爭議，甲乙雙方應首先通過友好協商解決，協商后仍不能達成協議時，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起訴訟;

2、在進行法院審理期間，除提交法院審理的事項外，合同其他部分仍應繼續履行;

3、本合同按照國家有關法律法規進行解釋。

八、合同的生效及變更與終止

1、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同生效日期以最后一個簽字蓋章日為準。

2、合同一經生效，任何一方均不得擅自變更或者終止。若需變更或者終止，須經雙方協商一致后，簽訂書面的補充協議，方可有效。

九、其他

1、 本合同之所有附件均為合同的有效組成部分，與本合同具有同等的法律效力;

2、在履行本合同過程中，所有經甲乙雙方簽署確認的書面文件，即成為本合同有效組成部分，其生效日期為雙方簽字蓋章或者確認之日起;

3、本合同一式兩份，甲乙雙方各執壹份。

甲方代表人： 乙方代表人：

(公章) (公章)

日期： 年 月 日

年 月 日 日期：

監控項目施工合同范本篇2

甲方:

乙方: (以下簡稱乙方)

承擔閉

一、工程概況

1、工程名稱: 閉路電視監控系統

2、工程地點:

3、工程內容: 閉路電視監控系統安裝調試

4、合同簽訂地：

二、雙方的責任和義務

1、甲方負責提供整個工程的工程圖紙、樓層施工用電、用水;并提供施工現場專 用的有安全防范措施的倉庫，以保證乙方能如期完成工程工期。并承擔以下義務： 1按時對工程、施工及工程進度實施監控和驗收。

2、乙方應按合同規定的時間及時提供工程所需的設備材料，在保證工程質量和工 程進度的前提下，完成設備的集成和安裝調試工作。

三、工程的時間和進度

1、工期為自開工之日起至驗收完畢，共 10 日。

2、如遇下列情況，乙方可順延工期：

1 施工現場電源未接通，或障礙物未清除，影響施工; ○

2 因甲方簽約時未曾說明的施工限制而影響進度; ○

3 甲方對雙方簽約認可的設計、配臵提出改動而影響工程進度; ○

4 在安裝調試中停電 3 小時以上或連續間歇性停電 2 天以上; ○

5 因甲方決策不及時而影響工程進度; ○

6 因甲方未按合同規定支付乙方有關款項而影響工程進度; ○

7 因不可抗力而延誤工期。 ○

3、工程中甲方對監控點進行增減，則由甲方向乙方出具工程聯系單。

4、在實際施工過程中，根據具體情況，甲乙雙方友好協商解決。

四、人力不可抗拒因素

如因戰爭、嚴重火災、水災、臺風、地震和其他經甲乙雙方認可的人力不可抗

五、工程及工程量的變更

1、由于甲方原因，對工程中提出的修改項目，必須向乙方出具工程聯系單，確認 修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。如甲方不出具工程聯系單，乙方 有權利要求甲方按照原設計方案施工。

2、由于乙方因設備停產、施工現場條件限制等原因對工程中提出的修改項目，必 須向甲方出具工程聯系單，確認修改詳細清單、工程量的變更和變更金額等事項。 如乙方不出具工程聯系單，甲方有權利要求乙方按照原設計方案施工。

六、工程驗收

1、甲方有權要求驗收工程的部分或全部乙方所供設備，乙方應協助甲方的驗收。

2、甲方按附件(監控系統工程預算清單)的設備配臵驗收乙方提供的設備，整體 工程驗收遵從附件(監控系統工程預算清單)商定之標準。

3、甲方在收到乙方系統安裝調試完畢或工程完工通知之日起 2 日內完成系統的 驗收。在此期間內，如甲方沒有異議，應即時簽署工程驗收合格證書，如甲方屆時 未提出書面異議，也未簽署驗收合格證書，則視為驗收合格;如甲方提出書面異議， 甲乙雙方應在3日內達成處理意見。

4、甲方收到乙方驗收工程通知之日起 5 日內不驗收，視為驗收合格。

5、有關驗收的一切費用由甲方負擔。

6、工程驗收合格后，由雙方人員簽字，甲方方可使用。

七、工程質量與售后服務

1、工程的設計、設備供應、施工及工程質量遵從雙方共同商定之標準。

2、乙方負責對甲方的操作和維護人員安排一次集中培訓，幫助他們學會系統的操 作和日常維護。

3、乙方對工程實行 1 年保修，負責更換或/和修復有質量問題的設備，但不承 擔因天災、人為操作及其他非產品工程本身質量問題而引起的設備損壞責任。對保 修期后的系統故障或損害，公司提供有償維修服務，并在設備修理期間盡量為客戶 提供暫用替換設備，以減少甲方系統的停運時間。

4、乙方在全部工程完工后，向甲方提供所有設備之安裝及操作手冊一套。

八、工程造價

監控設備金額為：27581元(人民幣：貳萬柒仟伍佰捌拾壹元整)

安裝調試費金額為：1654.86元(人民幣：壹仟陸佰伍拾肆元捌角陸分整)

工程總造價為：29235.86元(人民幣：貳萬玖仟貳佰叁十伍元捌角陸分整)

九、工程付款方式

1、本合同簽訂之日起 3 日內，甲方支付乙方工程總造價 30 %的預付款，作為

2、工程施工到攝像機安裝時約工程量的50%后 2 日內，甲方向乙方支付工程總造 價30%的工程進度款。

3、工程驗收合格之日起 3 日內，甲方向乙方付清剩余40%的工程款項。

十、違約責任

1、甲乙雙方若一方發生違約情況，則違約方應按國家經濟合同法有關條款對另一 方進行賠償。

2、因乙方原因導致工期延誤，由乙方償付逾期違約金。

3、如甲方未能按照合同條款九按工程進度向乙方支付工程款，甲方須另加應付款 項的千分之一/每天的逾期違約金作為乙方的補償;乙方并有權利暫停工程的施工， 待甲方向乙方支付相應的工程款和逾期違約金后恢復施工，乙方不承擔由此引起的 工期延期責任。甲方已付金額不足乙方所供設備款時，乙方有權收回所供設備，并 由甲方賠償乙方由此產生的一切經濟損失。

4、在甲乙雙方不能就造價變更及其付款方式達成一致協議的情況下，乙方有權拒 絕甲方更改設計或設備配臵的要求。

5、工程中途停建、緩建，甲方應采取措施彌補或減少損失，同時賠償乙方由此造 成的返工、停工、窩工、倒運、人員設備調遷、設備材料積壓的實際損失。

6、工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用有關設備，由此而發生的質量或其他 問題，由甲方承擔責任。

十一、解決合同爭議的方式

本合同執行過程中若有爭議，雙方應友好協商解決。如協商不能解決，可向合 同簽署地人民法院提出訴訟。

十二、合同附件(監控系統工程預算清單)作為合同不可分割的一部分，同 樣具備法律效力。

十三、合同附則

1、本合同一式 2 份，甲乙雙方各執1 份。

2、本合同自雙方代表簽字即生效;工程驗收合格，結清全部工程款后終止。

3、本合同簽訂后，甲乙雙方可簽訂補充協議以修改或補充本合同，沖突之處以最 后簽署生效之協議為準。

4、本合同未盡事宜雙方協商解決。

甲乙雙方同意上述條款，并簽字確認如下：

甲 方： 乙 方：

代表人： 代表人：

聯系電話： 聯系電話：

簽訂時間： 年月日 簽訂時間： 年月日

監控項目施工合同范本篇3

發包人：

承包人：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：路西、南環路南。

工程內容：室外消防監控系統安裝 。

二、工程承包范圍

承包范圍：包工包料。按設計及消防驗收圖紙范圍內的全部工作內容

三、合同工期

開工日期： 20xx年4月 20 日

竣工日期： 20xx年 5月 20 日

合同工期總日歷天數 30天。

四、質量標準

工程質量標準：按國家和地方有關消防工程的質量檢驗評定標準達到合格

五、合同價款:

人民幣 (大寫)：柒拾叁萬伍仟元整(￥：735000.00)

六、合同生效

合同訂立時間：

合同訂立地點：

本合同雙方約定: 雙方簽字蓋章后生效

七、適用法律和法規

(1)需要明示的法律、行政法規：我國現行的、與本工程相關的法律法規文件、消防頒發的現行標準、規范均適用于本工程。國內沒有相應標準、規范時的約定：雙方協商約定。

(2)承包人委托有資質的設計單位設計工程施工圖紙，用于消防監控系統驗收。費用由承包人負擔。

八、雙方一般權利和義務

1.工程師：

1. 1 監理單位委派的工程師

姓名：職務： 總監代表

發包人委托的職權：

(1)本工程發布停工令、復工令、工期延誤，

(2)其他需要發包人行使的權力。

1. 2 發包人派駐的工程師

姓名： 職務：工程部長

姓名： 職務：安裝工程師

2.發包人工作

2. 1 發包人應按要求完成以下工作：

(1)施工場地具備施工條件

(2)將施工所需的水、電線路接至施工場地的時間、地點和供應，施工中的水、電費由承包方負擔。

(4)提供工程地下管線資料

(5)雙方約定發包人應做的其他工作：雙方另行協商。

3.承包人工作

承包人應按要求完成以下工作：

(1)需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理等手續

(2)已完成工程成品保護的及費用承擔：

(3)施工場地清潔衛生：

(4)在接到修理通知之日后2天內派人修理。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理。

(5)發生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。

(6)質量保修完成后，由發包人組織驗收。

4、施工組織設計和工期

4. 1 承包人提供施工組織設計、資質證明材料和進度計劃的時間：開工后2日內。 工程師確認的時間：收到后2日內批復。

4.2.雙方約定工期順延的其他情況：除不可抗力外，工期順延須經總監理工程師和發包人批準方可計算順延天數。

5、安全施工

承包人應嚴格按照國家及法律、法規、《建設工程施工現場消防安全技術規范》執行，遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工;施工現場若發生安全事故所造成的損失，由承包單位自負，發包人不承擔任何責任。

九、合同價款與支付

9.1本合同價款采用固定總價合同。

(1)采用固定價格合同，合同價款中包括的范圍：

本合同采用圖紙設計范圍內的全部工作內容及另行設計的監控系統圖紙工作內容，實行包工包料一次性包死，包定總價格約為人民幣柒拾叁萬伍仟元整。(￥735000.00元)

9.2工程款的支付

雙方約定的工程款支付的方式和時間：

本工程無預付款，施工完畢后甲方、監理等相關部門驗后合格后付至工程造價的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部門驗收合格后支付15%(，即11萬元)質保金為工程造價的5%(，即3.675萬元)保修期為兩年，期滿后30日內給予支付。

9.3承包人采購材料設備的約定：

⑴.本工程泵采用上海鴻龍品牌，監控自動報警系統采用北大青鳥，材料運到現場抽樣檢測，質量合格，證件齊全、材料與合格證等證明材料相符。

⑵.管材符合圖紙設計要求。

工程承包范圍內的全部材料和設備均由承包人自行采購，但必須符合圖紙設計及甲方要求，嚴格執行報檢制度，未經檢驗或檢驗不合格的材料、構件、半成品不得用于本工程且保證用于本工程的材料與樣品相符，否則承擔違約責任。

十、工程變更

若發包人有設計變更，以書面形式通知承包人。

十一、竣工驗收

承包人應在竣工驗收后15日內將完整的1 套資料(不含竣工圖紙)移交給甲方。

十二、違約、索賠和爭議

12.1雙方約定的承包人其他違約責任：

如果承包人未能按工程進度要求完成工程量，發包人有權下達書面通知書要求承包人按工程進度要求完成施工，經兩次書面通知(間隔時間不少于10天)仍未達到工程進度要求的，發包人有權終止合同，承包人應賠償因工程延誤而造成的損失且每延誤一天按工程總價款向發包人支付0.3‰的誤期賠償金。

12.2爭議的解決方式

(1)若在履行合同時發生爭議，首先由建設行政主管部門進行調解，調解不成時，可向煙臺開發區人民法院提起訴訟。

(2)本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,本合同經雙方簽字后生效,至工程驗收完畢驗收合格,工程款全部付清之日失效。

十三、補充條款

13.1工程實施過程中項目部有關人員變動，必須提前14天用書面形式報告甲方，經甲方同意后方得變動;

13.2施工過程中，承包方必須接受發包人代表及監理工程師的監督，服從發包人的協調，并主動配合;如有不服從，發包人有權責令其停工整頓或退場，造成的經濟損失由承包人負責;

13.3施工期間，承包人要做到文明施工，材料堆放整齊，在施工過程中如受到有關部門的通報批評，則由發包人視情況對承包人進行相應的經濟處罰;

13.4嚴格施工安全，承包人應對施工人員進行安全教育，不發生人身傷亡事故和火災事故，并應參加建筑、安裝工程保險，施工中由于承包人原因發生的質量、安全事故及責任和經濟損失均由承包人負責;

13.5按時提供符合蓬萊工程所在地稅務部門要求的合格發票。

13.6本工程材料的檢試驗由承包人負責，指定在蓬萊市建筑工程質量檢測中心。

13.7若承包人在無正當理由的情況下，未經發包人同意，擅自停工或終止履行合同，承包人除應按工程合同價款的30%向發包人支付違約金外，還應承擔發包人另行發包而增加的工程費用。

13.8承包方在施工過程中，所產生的水電費皆由承包方自行承擔。如逾期不付造成停電、停水，導致工期延長的后果由承包方承擔責任或由發包方直接從應支付的工程款中予以扣除。

13.9承包人應按照發包人與監理公司的要求整理匯總工程資料，按合同約定期限提供竣工資料，逾期提交，每逾期一日，按照工程總造價每日萬分之五支付發包方違約金，且發包人有權拒付工程款。

發 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

電 話： 電 話：