在日常的學習、工作、生活中，肯定對各類范文都很熟悉吧。相信許多人會覺得范文很難寫？下面是小編幫大家整理的優質范文，僅供參考，大家一起來看看吧。

工程合作意向書 工程項目合作協議書篇一

乙方：____________

為促進________經濟發展，經甲乙雙方協商，就乙方在________投資建設項目，初步達成如下意向：

一、項目總投資____萬元，占地____畝，初步選址在________________。

二、甲方負責為乙方提供建設用地，乙方取得的土地只能用于________項目建設，不得挪作他用。

三、甲方為乙方項目建設創造良好的外部環境，保證乙方享受____市有關投資優惠政策。

四、乙方確定投資后，甲方負責協助乙方辦理項目建設立項及開工前所需的各項審批手續。

五、乙方負責提供項目建設方案。

六、所建設項目必須符合國家產業政策，并遵守國家有關法律、法規，守法經營，依法納稅。

七、本意向書簽訂后，甲乙雙方按各自的義務抓緊時間運作，待條件成熟后簽訂正式協議。

八、本意向書是雙方合作的基礎，甲乙雙方的具體合作內容以雙方的正式協議為準。

九、本意向一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方：________乙方：____________

代表人：________代表人：____________

____年____月____日____年____月____日

工程合作意向書 工程項目合作協議書篇二

甲方：_____人民政府（以下簡稱“_____政府”）

乙方：_____電力投資有限公司（以下簡稱“曠達電力”）

根據有關法律法規，本著戰略合作、互利共贏、共同發展的宗旨，為推進農業科技創新，促進新能源建設及農業的發展，就內蒙古赤峰市巴林左旗_____鎮_____村300mw光伏電站與生態農業一體化項目，經友好協商同意簽訂以下合作協議：

（注：本協議屬框架性意向合作協議）

本次協議涉及的項目投資主體為本公司的全資子公司曠達電力，與_____政府不存在關聯關系。

曠達電力注冊資本50,000.00萬元，目前公司持有其100%股權。

曠達電力20xx年度營業收入2,781.41萬元，凈利潤484.01萬元，總資產79,8_____.97萬元，凈資產26,709.01萬元（經審計）。

曠達電力20xx年1-10月營業收入33,945.84萬元，凈利潤2,688.24萬元，總資產84,663.48萬元，凈資產54,397.25萬元（未經審計）。

1、基本情況：曠達電力出資在巴林左旗_____鎮_____村建設光伏電站與生態農業一體化項目，其中光伏電站建設自20_____年到20xx年的規模為300mw，占地面積約為10000畝；配套生態農業項目，占地面積約為20xx畝；合計占地面積約為12000畝。x

2、投資規模：該項目總投資額約為人民幣30億元。

3、合作期限：自本協議簽訂之日起，雙方開始實施戰略合作，合作期限為20xx年至20xx年。

1、曠達電力負責引入行業先進技術，在巴林左旗_____鎮投資建設光伏電站并積極促進農業的綜合開發，負責項目建設的所有投資。

2、_____政府負責協調相關職能部門，為曠達電力建設光伏電站與生態農業一體化項目的項目審批、項目用地、企業稅收等方面給予優惠政策，并全力支

持項目建設。

1、本協議簽訂后，曠達電力應當于_____日內向_____政府相關部門報送資料，_____政府負責協調相關職能部門，在30日內辦理光伏電站項目申請相關事宜。

2、曠達電力需：在本協議簽訂之日起6個月內，委托具備相應資質的設計單位按照規范要求完成項目備案所需的支撐性報告的編制和評審，完成可研的編制和評審；在20_____年8月底以前，完成項目備案工作；在項目核準之日起1個月內，完成工程設計及工程招標，實現一期工程開工建設；到20_____年底，光伏電站與生態農業一體化項目一期100mw能夠投入運營。

1、_____政府成立專項項目建設協調領導小組，為曠達電力的項目提供長效的政策支持，并積極協調相關職能部門，依照國家西部大開發和新能源與農業一體化發展的優惠政策，支持曠達電力的項目建設，積極配合曠達電力在20_____年至20xx年期間爭取300mw的光伏電站項目指標，并積極配合曠達電力協調巴林左旗的電網接入。

2、曠達電力出資在巴林左旗_____鎮建設光伏電站與生態農業一體化項目，于20xx年前分期累積投資額達到30億元人民幣。

（五）其他

本協議自簽訂之日5個工作日內，曠達電力向_____政府交納300萬元保證金。待項目開工后曠達電力投資達到保證金數額后，如在20_____年8月31日因客觀原因不能完成該項目備案_____政府將此保證金退還。

甲方：_____人民政府 乙方：_____電力投資有限公司

代 表：__________ 代 表： __________

___年___月___日

工程合作意向書 工程項目合作協議書篇三

甲方： _____開發有限公司

乙方： _____工程有限公司

為開拓市場，增強競爭力，提高市場占有份額，保質、保量按時完成工程任務，并做好完工后的保修工作，維護甲、乙雙方的信譽，甲乙雙方通過友好協商，決定就《鐘山區大河鎮20xx年度鄉村旅游項目太陽能路燈采購項目》工程項目簽訂本協議書，供雙方共同遵守。

一、 合作方式：

1. 授權合作：中標后甲方與業主簽訂施工合同，甲方授權乙方代表甲方施工，乙方負責經營工程項目內容包括（投標、工程實施、竣工結算、完工后保修、貨款回籠、稅費繳納等所有經營內容），乙方經營工程項目自負盈虧。

2. 甲乙雙方合作項目中，如果有甲方能生產的產品，在同等條件下，必須使用甲方生產的產品，業主指定的產品除外。

3. 本項目所有的資金投入，全部由乙方負責。所有款項必須劃入甲方賬戶，進行單項合同的往來最終結算。乙方在付清與甲方所有合同約定的貨款后，業主支付的工程款富余金額，甲方在七天內按時劃入乙方指定的賬戶內，不得以任何理由拖欠。如在7天內甲方沒有按時劃入乙方指定的賬戶內，按工程款富余金額1/1000利率每日賠償.

二、 相關收費：

1. 項目樣品費：甲方提供乙方投標樣品一套（燈桿50cm，30w燈頭，120ah膠體蓄電池，100w電池板，控制器）。甲方提供的投標樣品若中標后，安裝樣品必須與投標樣品一致，若樣品不一致，發生的一切經濟損失由甲方承擔。中標后，甲方將投標樣品中50cm燈桿更換成一根完整燈桿，收費金額按安裝樣品一套單價收取。若未中標，50cm燈桿不更換，收費金額為20xx元。樣品金額在投標前收取。

2.根據標書的制作收取制作費用 2500 元。凡乙方需以公司名義投標項目，投標文件統一由甲方管理中心安排制作(投標文件統一由甲方管理中心安排制作：投標文件的制作必須滿足招標文件規定的所有要求，投標文件若因甲方投標標書的原因廢標，標書制作費用由甲方負責)。經公司許可，乙方可自行進行投標文件制作，交甲方管理中心審核合格后方可蓋章封標，乙方自行制作標書時，甲方不再收取該費用。

3. 稅金繳納：

1) 乙方貨款到達公司賬戶中（投標后的項目總價），甲方扣除8%的稅金，將剩余款項支付給乙方。

4.其他費用：

1) 如果乙方要求甲方派駐項目管理人員或派送資質文件。甲方派駐項目管理人員工資按 200元/天（從出發當日計算），派送資質文件工資按 150元/天（從出發當日計算），往返路費、餐費、住宿等差旅費用由乙方負責，以上費用由乙方直接劃至甲方指定賬戶。

2) 如需繳納投標保證金，乙方提前轉帳給甲方，甲方應按招標時間要求提前匯入招標人指定帳戶，等投標結束后，投標保證金回到甲方賬戶后，甲方應將投標保證金在七個工作日內如數退還給乙方。

3) 若相關項目工程涉及糾紛由乙方負責協調解決并承擔相應費用，如涉及訴訟案件，相應的訴訟費、鑒定費、律師服務費、差旅費等費用及調解、判決結果均由乙方承擔，甲方有權從乙方應領取的工程款項中扣除。

三、 項目管理：

1. 甲方中標簽合同后，該項目后續相關工作由乙方自行負責。

2. 甲方向乙方提供投標所需的全部資料，如需要甲方提供資質原件驗證，甲方將派人員送到項目目的地，所需的差旅費用由乙方負責。

3. 乙方完整地執行工程的全部細節直至工程竣工驗收，并將中標通知書、合同、竣工驗收資料等與工程有關的所有資料交壹份原件給予甲方存檔。

4. 甲方對建設方簽訂的合同規定，同時對乙方具有同等的法律效力。乙方必須嚴格按照同建設方簽訂的合同執行，如果乙方未能按照合同執行，則由此產生的一切后果，均由乙方自行承擔，甲方有權采取一切措施對乙方進行懲罰。

5. 該協議執行過程中，所產生安全責任事故，全部由乙方承擔責任并處理完善。乙方發生的債權債務由乙方清理，如因債務不清發生的各種糾紛和法律處罰，概由乙方負責。

四、 經濟責任：

1. 乙方聯系承接工程業務過程中所發生的一切費用包括招標費用均由乙方承擔。

2. 乙方在聯系承接工程業務過程中，未經甲方授權，行為人自己的行為所導致的經濟及法律責任由行為人自負，甲方不承擔任何連帶責任。（提倡守法經營、廉潔自律，不得搞不正之風，如出現行賄的行為，責任自負）。

3. 乙方聯系工程投標（包括中標后），甲方有責任予以配合并保證乙方工作的順利進行，但乙方應承擔甲方為此工作所發生的一切費用。

4.乙方應當按與業主簽訂的工程項目合同中的有關條款嚴格執行，并以此承擔合同規定的所有責任與義務。

5. 在施工過程中，甲方對乙方施工質量進行檢查、貫標過程以及工程申報獲獎驗收所發生的費用均由乙方承擔。

六、 安全責任：

1. 該項目中標后，乙方使用甲方名義簽訂合同，項目安裝等由乙方自行負責，相關的安全問題由乙方自行負責。

七、 其它事項：

1. 未經甲方同意，乙方不得以甲方及所屬項目的名義擅自私刻任何印章。確有需要刻制的，應向甲方提出書面申請，經甲方書面批準后統一刻制，并在甲方備案。印章的管理遵照甲方印章管理制度執行。對擅自私刻章、擅自開設銀行賬戶或擅自擔保借款的，甲方將嚴肅查處并予以處罰，處罰金額為20萬元。同時乙方應承擔一切責任，造成甲方損失的由乙方負責賠償，同時甲方保留進一步追究乙方法律責任的權利。

2. 在本工程合同簽訂以前，甲方為本工程承擔的一切費用均由乙方全部承擔。

3. 協議爭議的解決：本協議履行過程中，如發生糾紛，甲乙雙方應及時協商解決。如協商不成，應向甲方所在地法院提起訴訟。

八、 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字生效，項目完全結束后協議自行失效。

九、公司收款賬戶信息：

開戶行：__________銀行

戶 名：__________

卡 號：_______________

開戶行名稱：中國農業銀行成都溫江支行友誼花園分理處

甲方 _____開發有限公司 乙方：_____工程有限公司

代表：__________代表：__________

電話：__________電話：__________

傳真：__________傳真：__________

簽訂日期： __________ 簽訂日期：__________

工程合作意向書 工程項目合作協議書篇四

甲方（單位名稱）：________________________（以下簡稱甲方）

甲方代表：_________ 聯系電話：_________

乙方（公司名稱）：_________________________（以下簡稱乙方）

乙方代表：_________ 聯系電話：_________

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑工程承包合同條例》及其他有關法律規定，本著平等互利、公平誠信、精誠合作的原則，甲乙雙方就本項目的施工達成如下意向：

第一條、經甲方對乙方審核，甲方擬委托乙方就甲方_____________工程進行承包。

第二條、乙方必須保證所提供的承包工程要求的相關資質證明材料真實、合法、有效。

第三條：技術服務

乙方必須指派技術負責人和配齊技術人員，嚴格按照甲方提供的設計圖紙和作業規程進行施工。乙方一切施工活動，必須編制安全施工措施，施工前對全體施工人員進行全面的安全技術交底，并向甲方提供施工人員學習記錄，保證在整個施工過程中正確、完整地執行，無措施或未交底嚴禁安排施工。

第四條：安全管理

1、乙方必須服從甲方的安全管理與協調，執行各種安全指令。依據安全生產法律法規、礦安全管理制度、規程進行施工。

2、乙方必須指派專職安全生產管理人員或安全監督人員，必須按時參加甲方組織的各種安全檢查和會議。

3、現場施工應遵守國家和地方關于勞動安全，勞務用工法律法規及規章制度，保證其用工的合法性。乙方必須按國家有關規定，為施工人員進行人身保險，配備合格的勞動防護用品、安全用具。

4、開工前，乙方應組織全體施工人員進行安全教育，并將參加安全教育人員名單（包括臨時增補或調換人員）與考試成績報給甲方備案。

第五條：現場管理

乙方必須配齊現場管理（包括跟班管理人員），跟班管理人員必須持有有關部門核發的合格有效的安全資格證書，服從甲方的安全管理和參加甲方組織的安全培訓。乙方必須保證現場正常跟班，跟班管理人員不得無故更換，確需更換時，必須經甲方同意。

第六條：特殊工種

乙方必須配齊特種作業人員，特種作業人員必須持有有關部門核發的合格有效的上崗資格證書。特殊工種必須接受甲方的統一管理和參加甲方組織的安全培訓。

第七條：職工素質

乙方必須派駐有從事煤礦掘進三年以上工作經驗的施工工人，嚴格按照《煤礦安全規程》、《安全操作規程》進行施工，工人必須嚴格遵守甲方的規章制度，發現“三違”，甲方有權進行處罰。

第八條: 入駐規定

招標程序完畢后，甲乙雙方于2日內簽定工程承包合同，合同簽定3日內，乙方必須派人入駐施工現場進行施工。

第九條： 甲乙雙方聯系方式及響應時間：甲乙雙方應以調度會議、安全辦公會議等有關會議統一協調安排工作，并將內部聯系單、傳真、等以書面形式送達對方。

第十條、承包方式：除建設方提供的設備及材料外，乙方包工包料。 第十一條、結算方式：

以集團公司財務結算規定執行。

第十二條、材料采購與供應

1、乙方根據協議約定，甲乙雙方共同按照設計規范的要求，采購工程所需要的材料設備，并提供產品合格證明，在到貨24小時內通知甲方驗收，對不合格的產品，由乙方按甲方要求的時間運出施工現場，主要建設材料須經甲乙雙方認可。如因材料質量造成的工期延誤，合同工期不予延期。

2、根據工程需要，經甲方批準，乙方可使用代用材料。

第十三條、甲方職責與權力：

1、甲方搞好“三通一平”工作，辦理好屬于甲方應該辦理的一切手續。

2、甲方應在開工前向乙方進行現場交底，做好各項進場必備條件，說明注意事項。

3、負責及時按進度撥付工程款給乙方，委派好技術管理人員，協助乙方工作，并協調乙方及時解決施工中發生的技術難題。

4、負責協調與當地政府和周邊地區的關系，較好的處理好乙方提出的合理化意見和建議，并督促控制乙方在施工過程中的質量、安全與進度。

第十四條、乙方職責與權利：

1、參加甲方組織的施工設計方案現場交底。

2、乙方在施工期間全面承擔乙方工程的管理和施工職責，對工程質量、安全、進度負責，保證所供材料質量。

3、在施工期間，乙方應精心組織和編制施工組織設計，負責按照施工組織設計施工。

4、嚴守操作規程，接受甲方、監理及所委派代表的質量檢查與技術監督，收集和整理好各項技術資料存檔。服從、聽取甲方的正確

指揮。

第十五條、工期延誤

對以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經甲方代表確認，工期相應順延。

1、工程量變化和設計變更；

2、一周內，非乙方原因停水、停電累計超過8小時；

3、不可抗力；

4、合同約定或甲方代表同意給予順延的其他情況。

5、甲方分包工程造成的工程延誤。

第十六條、隱蔽工程，中間驗收

對隱蔽工程，乙方隨時通知甲方及監理，經甲方與監理驗收合格并簽字后，方可進行下一道工序的施工。

第十七條、本意向書，不具備法律效應，只作為雙方合作意向聲明。 第十八條、甲乙雙方商定 年 月 日簽訂正式合同。

第十九條、本協議一式肆份，甲乙雙方各貳份，經雙方簽字蓋章后生效，本意向書是雙方合作的基礎，甲乙雙方的具體合作內容以正式合同為準。

甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

工程合作意向書 工程項目合作協議書篇五

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方和乙方經過平等自愿友好協商就石河子天富熱電廠煤場全封閉epc總承包項目工程達成合作意向：

1、甲、乙雙方共同組成聯合體單位投標，甲方作為主辦方，乙方作為協辦方；

2、甲、乙雙方共同為該項目的中標方，乙方是實際承包管理單位。甲方負有監督管理責任，乙方完全負責該項目的生產經營，并接受甲方的監督；

3、乙方向甲方開具發票，乙方做成本核算，成本發票留在乙方處理。乙方向甲方提供繳稅發票復印件并加蓋公章，甲方向業主開具發票并按稅務部門規定的差額交稅。

4、工程合同簽訂后，業主向甲方支付工程款，甲方在三個工作日內足額支付給乙方，乙方7個工作日內向甲方支付工程款總造價的百分之一的管理費；

5、乙方向甲方上繳工程總造價百分之一的管理費；勞保費統籌費用按照上級部門返還的數額，甲、乙雙方各分50%；

6、甲方認可乙方按規范選擇的專業合格分包商及材料供貨商；

7、該協議是雙方合作意向協議，是指導性，原則性協議，是聯合體投標協議書的前提，是將來項目工程中標后雙方簽訂工程施工合同的文件依據，雙方共同遵守。

8、該工程合作意向書一式六份，各執三份。

甲方：__________

乙方：__________

工程合作意向書 工程項目合作協議書篇六

甲 方:_______________(以下簡稱甲方) 公司地址:____________

乙 方:_______________ (以下簡稱乙方) 公司地址: ____________

甲、乙雙方經友好，坦誠協商，就甲方“ ___________”的建設項目合作事宜，達成共識如下：

一、項目概況

工程項目：

一期建設面積：____________ ㎡ 層高：______層

一期建設項目總投資額約為：______萬元(______元整)

工期約為：_____年

二、出資合作方式：主體結構包工、包料、包周轉材

方案一：甲方負責三通一平后移交給乙方;乙方出資到一期項目結構封頂。

方案二：乙方負責融資。

三、甲方責任及義務

1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。

2、負責三通一平，提供材料堆放場地。

3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。

4、負責協調施工期間的各種外界干擾。

5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系，確保不影響乙方施工。

6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗，經檢驗合格后方可進購。

6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。

7、按施工圖紙完成樁基礎部分施工工作，嚴格按國家規范規定驗收合格。

四、乙方責任及義務

1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。

2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。

3、負責各種技術資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內移交甲方。

4、落實好各項管理措施，執行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規程，防火、防盜，確保安全文明施工。

5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責，并承擔一切經濟賠償及損失。

6、按施工場地平面布置圖，搭設臨建、堆放材料，做到文明施工。

7、按施工圖紙、設計要求和有關操作規程、技術規程、技術規范、施工規范、驗收規程、施工及驗收規范進行施工;嚴格按照有關工程質量標準、工程質量控制標準、工程評定標準、工程質量檢驗評定統一標準、施工質量驗收統一標準、工程質量檢驗評定標準進行檢驗評定;工程質量達到有關標準的合格等級。

五、工程結算及利息 結算方式：按______省現行計價方式計算

方案一：乙方出資到一期項目結構封頂，按工程預算100%結算，所產生的工程款必須在30天內付清;結構封頂后余下的工程量，甲方按月工程量的80%工程款計付，自然月5號前結清上月工程款，余下工程款在結算后30天內付清。

方案二：乙方負責融資，所貸款利息由甲方負責，總體結算按預算的100%結算，年利率 約20 %。(融資辦法：基金公司+銀行貸款 )

六、項目物業抵消工程款

如因甲方資金或其它問題30天內不能按期支付工程款，未付工程款乙方有權將該項目所建物業作為工程款抵消，計算方案：建安成本+土地成本+稅費+300元/㎡=物業單價/㎡，按此方式進行折價抵消工程款。

七、違約責任

1、履行本協議發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

2、乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的出付資金，影響工程進度、質量等，一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1‰追究違約責任，三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。

3、本協議與正簽合同具有同等法律效力。

八、本意向書作為正簽《建設工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。

甲方：__________ 乙方： __________

法定代表人：_________ 法定代表人：__________

地址：_______________ 地址：____________

______年______月______日

工程合作意向書 工程項目合作協議書篇七

甲方：____________

乙方：____________

經甲乙雙方友好協商，本著公平，誠實，互信，公平合作，互惠互利的基礎上就裝飾建筑工程合作事宜上達成以下協議：

第一條合作宗旨

在合法合理的前提下，進行工程建設，進而實現工程利潤的最大化。

第二條甲乙雙方的職責

(1)甲方負責承接工程項目，包括招投標工程各方面的工作接洽和協商，并有甲方簽訂建筑施工合同

(2)甲方負責工程項目材料采購及資金管理

(3)乙方負責甲方簽訂了建筑施工合同工程的承建工作及材料的斂收

第三條甲乙雙方的權利和義務

(1)甲方有權對乙方在施工過程中違法違規的行為現象進行行為的終止，如乙方不聽甲方的指令，甲方有權終止合同

(2)如乙方在施工過程中，存在隱瞞或虛構事實的行為，對甲方造成經濟或名譽上的損失，甲方有權終止合同

(3)甲方有權利和義務協助乙方協調各參建單位或人員的關系

(4)乙方在施工過程中，在追求利潤最大化的同時，必須保質保量，按圖施工，確保工程的質量和工期

(5)乙方負責工程管理，對工程的施工質量，施工工期，施工安全等一切事務進行管理，甲方有權進行監督

(6)乙方必須每個工作日到工地進行安排及檢查，并做好記錄，在施工過程中保持場地清潔，樹立形象

(7)甲方按時保質保量及時組織工程施工過程中的材料提供

(8)甲方積極協助乙方與設計，建設單位協調，如若有任何變動，應及時通知乙方，以免造成不必要的返工

(9)認真執行《工程施工驗收標準》，嚴格按照規范、流程操作。圍繞工程質量這個主題，認真抓好施工項目的基部處理與收口收尾的細節處理

第四條甲乙雙方的利潤分配

(1)單項工程完工后，甲方占利潤的75%，乙方占利潤的25%

(2)乙方每月領取人民幣3000元，作為乙方日常開銷，利潤結算時扣除

(3)單項工程完工后在7工作日內，甲乙雙方就所完工程進行利潤決算。

第五條合同生效與終止

1.本合同自訂立之日起生效。

2.雙方同意終止合同

第六條合同份數

本合同正本兩份具有同等效力，雙方簽字生效，由甲乙雙方分別保存

甲方：________(章)乙方：________(章)

____年____月____日____年____月____日