隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。合同對于我們的幫助很大，所以我們要好好寫一篇合同。下面是我給大家整理的合同范本，歡迎大家閱讀分享借鑒，希望對大家能夠有所幫助。

砌體工程勞務施工合同篇1

甲方：

乙方：

經甲乙雙方協商，按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建筑工程施工合同》(GF-19999-0201)，及國家建筑安裝工程有關建筑市場勞務承包管理規定，為了明確雙方的權利和義務，特制定本合同。

一、工程名稱：

1、工程地點：__小區安居工程(兩棟小區安居高層)

2、工程概況：約平方米(以實際建筑面積為準)。

3、年日進場(以甲方通知開工日期為準)。

4、承包形式：勞務合同，土建勞務用工。

二、承包內容：

1、主體泥作工程：磚砌體砌筑，砂漿試件制作，內外裝飾，地面(包括公共部地磚，二次結構構造柱門窗過梁的澆筑)。屋面及散水等所有土建泥作項目(含泥水作業所有機具，攪拌機、砂漿機、手推車、鐵鏟、灰桶、尺方等一切用品)。

2、砌體工程：該工程的室內外填充墻砌筑及女兒墻零星砌筑施工等。

3、室內抹灰：墻面抹灰(含鋼材網安裝拉毛等)，門窗安裝后的塞口抹灰等。

4、樓地面工程：陽臺、廚房主、衛生間、室內及裙房(公用走道、樓梯間等)施工圖包含的所有內容：公用部分裝修的封面及地面磚、洞口補洞及抹灰(不包括外墻涂料、裝飾、保溫層)，兩棟補貼兩個磨兒機。

5、各項工種施工完結，人走場清，負責所有樓層清理工作，掃地出門達到交房標準。

三、工程承包標準：

該工程中所有承包范圍實行包干制：元/㎡(以建筑面積計算，實際完成工程量，由乙方配合甲方結算，最后以甲、乙雙方的結算數據為準，原則上不產生計時工。如因特殊原因經甲方提前認可，計工按元/工日，小工按元/工日結算)。

四、按建筑面積如下分項目支付工程月進度款：

1、砌體工程：元/㎡

2、內抹灰：元/㎡

3、抹灰：元/㎡

4、地坪：元/㎡

5、公用部分及屋面：元/㎡

6、散水：元/㎡

五、付款方式：

甲方支付乙方每日完成工程量的85%進度款，在每月30日前計量，在次月15日以內支付工程量的85%，整體工程初驗合格支付工程款95%，余款二個月內付清。

六、保證金：乙方自愿簽約合同時向甲方繳納工程質量保證金20萬。

七、保證金退還：乙方在結構磚體完工后退還50%，余款在內抹灰完工后全部退還。

八、甲方責任：.

1、甲方確保簽訂合同之日起6個月內磚工進場砌磚，否則退還保證金20萬元正，并補乙方違約金6萬元整。

2、甲方嚴格執行合同，工程款準時到位。

3、甲方提供乙方住宿、食堂、辦公室、職工需用水和電。

4、甲方確保乙方施工需周轉材料、及施工機械、提升機、機械操作工和指揮工根據設備情況由甲方配備，乙方不承擔費用。

九、乙方責任：

1、乙方人員須無條件服從甲方項目經理、有關管理人員管理，遵守甲方的各項規章制度，如違規甲方的各項規章制度，罰款自行負責，并進行教育，嚴重者退出工地。

2、乙方對甲方的技術要求，圖紙交底等須無條件的認真執行，嚴格交底要求和規范施工。

3、乙方對罰款：安全員、質檢員提出的安全質量問題須無條件服從及時整改返工，直到滿足要求為止，返工所需工料自行負責。

4、乙方承擔自己現場機具維修。

5、乙方必須滿足工程進度要求合理組織員工，安排好生產。

6、主體施工時，乙方現場管理人員不得少于2人，分別現場項目管理人員1名、施工放線人員1名。

7、庫房管理、生活區、后勤、安全文明施工必須按照公司相關規定執行，保證現場達標，獲市安全文明施工工地。

8、乙方必須專人管理安全生產工作，如發生在乙方承包范圍內的安全事故伍仟元以下由乙方負責，伍仟元以上，除保險公司賠付以外的正常賠償，甲方80%，乙方負責20%。

9、乙方必須做好水電、門窗、暖通、電梯等一次補爛配合工作。

10、乙方自行負責開水、熱水，提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品。

11、勞保用品，安全帽、安全帶、安全繩、勞保制 服等由乙方負責。

12、工地所需燈具、電線、插板、燈泡等用品由乙方負責。

十、質量要求及相應處罰：

1、嚴格遵守國家現行的施工規范及強制性規范條文進行施工。

2、現澆結構工程，嚴禁出現孔洞現象，出現一次每處罰款200元人民幣，支模過程巾發生亂鋸材料，發現每次罰款100-200元，并負責整改達到質量要求。

3、主體結構工程質量必須達到市合格結構工程。

4、工程竣工必須達到一次性驗收通知。一次驗收通不過罰款1000元，兩次驗收通不過罰款3000元，三次驗收通不過算乙方違約。

十一 、本合同未盡事宜，雙方協商解決。合同履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴。

十二、本合同一式叁份，甲方執一份，乙方執二份，甲乙雙方簽字后生效，均具有同等法律效力。

由圖紙設計變更原因，造成建筑面積內的造價不超過1000元，不另行增減其工程單價。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

砌體工程勞務施工合同篇2

甲方：

乙方：

為了保證工程施工的順利進行，經甲、乙雙方協商對分項工程施工達成工程勞務分包合同條款如下：

一、工程分包情況：

1、工程名稱：

2、建筑面積：平方米;

3、分包內容：

4、合同價款：本合同采用固定單價合同形式，即人工費元/平方米;

5、質量要求：達到國家標準要求;

6、撥款方式：

二、甲方責任

1、負責辦理開工前的各項審批手續，確保施工正常進行;

2、負責協調與建設、監理、質量監督、安全生產管理等各部門的關系;

3、負責制定施工現場文明施工、工程質量、安全生產、工程進度等各方面管理制度并進行綜合協調管理工作;

4、負責為施工現場所有人員辦理人身意外傷害保險，負責監督檢查作業人員勞動保護用品的使用情況;

5、負責對進入施工現場所有施工人員進行安全生產教育培訓，監督施工人員按照施工操作規程進行施工;

6、負責工程施工調度，協調各工種之間關系，確保施工有序進行;

7、負責對施工人員進行統一管理，所有施工人員必須統一著裝。有權對不服從管理的分包隊伍及個人進行處罰;

8、有權對不按要求發放人工費的分包人進行統一管理，為個人直接發放人工費。

三、乙方負責

1、必須按相關規范要求進行施工，對建設單位、上級主管部門在檢查中發現的問題要及時整改，承擔由此發生的費用;

2、負責按甲方要求及時組織施工人員進入施工現場：

3、負責每日在部署施工任務時對施工人員進行安全生產教育;

4、負責為施工作業人員發放統一的服裝，為每一個施工人員配備合格的安全帽;

5、負責班前檢查所需使用機械設備的運行情況，發現問題，及時匯報，確保設備不帶病運行;

6、負責監督檢查本工種作業人員按照操作規程(有持證上崗要求的特殊工種操作人員必須持證上崗)進行施工，不得野蠻施工，不得飲酒;對每天完成的分項工程進行自檢，確保一次驗收合格;

7、負責本工種施工作業現場的安全生產、環境衛生管理工作，對施工所產生的邊角料按項目部要求進行統一存放，對作用現場及時清理。

8、承擔本工種安全生產事故的一切責任。

上述承包合同簽定后，雙方應認真履行，具有法律效力。合同未盡事宜，雙方再行商議。

此合同一式叁份。甲乙雙方各壹份，另壹份報公司存檔。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

砌體工程勞務施工合同篇3

發包人：________________承包人：____________________

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，訂立本合同。

第一條：工程概況

工作內容：______________________。

工程名稱：______________________。

工程范圍：______________________。

第二條：作業人員

第三條：合同工期

風險提示：

明確約定好工程期限有利于保障工程進度，是保證工程正常進行的必要條件。另外，承包方如果沒有按照約定的時間支付相應的勞務報酬，勞務發包方也可以據此要求承包方承擔違約責任。

另外，在涉及工程工期的訴訟中，由于不同的原因所造成工期延誤的法律后果是不同的，因此對于勞務發包方被支付勞務報酬的時間約定也會有所改變，在履行工程合同中，勞務發包方應當對可能出現工期延誤的情況要求專門制定制度作出書面認定，比如增加建設項目、增加工作量、提供原材料和其他條件的時間等方面的事項，以避免將來發生訴訟時無據可查。

開工日期_____年____月_____日，完工日期_____年____月_____日，工期為______天。

第四條：合同價款

1、合同價款為：_________元(人民幣)，大寫：_________元。

2、合同價款的確定原則(在確認的方式前劃"√")：

經過招投標確定或雖未經招投標程序，由承、發包雙方協商一致，確認：

(1)本合同價款為固定價格，在約定的風險范圍內合同價款不再調整。

(2)以___年施工預算或____施工概算定額為依據。

(3)定額工以外發生的零星用工單價_______元/工日。(以實際發生，書面簽證資料為準)

第五條：合同價款的結算和支付

1、結算、決算資料：

(1)發包人向承包人提供工程施工圖或工程量清單，承包人依據上述書面資料按本合同條款編制的施工預算書。

(2)承包人根據發包人下達的施工任務書或現場負責人的指令，安排作業人員完成作業內容，并取得有效的書面簽證單據編制人工結算書。

(3)有效的月度工作量結算資料及書面洽商變更、現場簽認資料等。

2、合同價款的結算和決算：

(1)發包人應于每月____日對承包人完成的工程量給予核實、確認并共同履行書面結算手續。

(2)工程交工后_____日內，承包人向發包人遞交完整的決算資料，發包人在收到決算資料后28日內進行核實，給予確認并辦理分包工程決算手續。

3、合同價款的支付：

(1)合同價款分期支付：在_____年______月______日付款_______元，在______年_______月_______日付款_______元。

第六條：安全施工、重大傷亡及其他安全事故處理

1、安全施工：發包人、承包人必須貫徹、執行國家和政府、行業主管部門頒布實施的有關安全生產的法律法規及各項規定，嚴格按安全標準組織施工。

2、重大傷亡及其他安全事故處理：

(1)發生重大傷亡及其他安全事故，承發包雙方應采取緊急措施防止事態擴大并全力組織搶救傷者，保護事故現場，如因搶救傷者必須移動現場設備，須作出書面記錄或拍照。

(2)按照有關規定，發包人承包人應分清責任，由事故責任方承擔相應的責任。發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

第七條：工程質量、驗收與保修

風險提示：工程質量未符合標準的歸責

因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期，并支付相應的利潤。

因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。

1、工程質量應達到設計圖紙要求及約定標準和質量目標。如圖紙、發包人指令和國家及當地政府施工驗收規范、標準之間有差異或不一致，承包人應在取得發包人書面認可后，以質量要求較高者為施工依據。

2、承包人必須按照國家規定的質量檢驗標準、施工驗收規范和施工圖組織施工。在施工中發現設計有誤，須立即向發包人提出，取得文字變更洽商手續后方可繼續施工。因發包人原因造成窩工的，由發包人予以經濟補償，因承包人原因造成窩工的，工期不順延，發生的費用由承包人承擔。

3、分包工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據，自分包工程施工完畢后28日內由發包人、承包人共同辦理書面驗收手續，逾期未辦理驗收，發包人又交后序施工的或投入使用的，視為符合合同要求，工程交工。

第八條：工期延誤

1、對于以下原因造成完工日期推遲的，經發包人施工代表確認，工期相應順延。

2、承包人應在上述情況發生后7日內，就延誤內容和因此產生的經濟支出向發包人施工代表提出書面報告，發包人應于7日內就延長完工日期和賠償經濟損失給予書面答復。承包人逾期未提出書面報告的，視為其放棄此項權利;發包人逾期未答復也不提出修改意見，視為其承認此事實。

3、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同約定可順延的工期)交工的，雙方約定。

第九條：文明施工

1、發包人、承包人應嚴格執行_市人民政府頒發的“施工現場管理暫行規定”，加強科學管理，堅持文明施工。

2、發包人應向承包人提供符合標準的施工條件，如發包人不能提供現場食宿條件或雙方約定由承包人自行解決食宿的，由發包人按照標準予以補償。

第十條：材料機具供應

風險提示：對于采購材料和工程設備的義務與責任

承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時，承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場，并重新采購符合要求的材料、工程設備，由此增加的費用和(或)延誤的工期，由承包人承擔。

發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的，或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的，按照發包人違約的約定辦理。

1、由承包人自備的工具須其自帶入現場，由發包人提供的機械設備、防護用具由發包人采購并供應到施工現場(400米內)。

2、承包人應遵守和執行發包人材料機具領用規定，對領用的材料、機具要與發包人共同清點，履行書面領、還手續，對借用的發包人的機具，要嚴格按操作規程使用，加強維修保養。

第十一條：發包人的權利及義務

1、負責提供場地、道路、水電等具備施工條件的工程施工現場，負責工程施工的組織與協調及技術、質量、安全、場容等方面的交底。

2、負責于_______年_______月_______日提供施工圖紙_______套，提供必要技術資料和辦理施工洽商。

3、負責組織施工檢查、驗收，監督承包人的工程進度、工程質量、安全生產及按圖施工情況，材料領用情況及行政管理事務。

4、負責解決施工中存在或發生的技術問題。

第十二條：承包人的權利和義務

1、承包人對與其確定勞動關系的作業工人必須認真審查，保證人員的政治素質、身體素質和技術水平，工人年齡不得低于18周歲，不得超過60周歲。

2、承包人需將其作業人員登記造冊(須寫明姓名、性別、年齡、籍貫、工種、級別、工作證號碼及身份證號碼)，作為本合同附件。

3、在施工生產過程中，承包人必須保證人員相對穩定，不能隨意變更備案人員，人員變動率小于___%，服從發包人的統籌安排，統一調動。

4、當發包人因故不能保證連續生產時，承包人在不影響發包人生產任務的前提下，可將隊伍進行臨時調整，對所調整人員應向發包人出具書面通知，并辦理變更手續。

第十三條：違約責任

風險提示：明確違約責任

在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。

1、發包人違約責任：

(1)由于發包人原因造成停工、窩工時應按實際發生情況向承包人賠償損失。停工、窩工應辦理書面洽商，方作為決算依據。發包人任務不足或因故不能繼續履行合同時，雙方協商后可提前終止合同。

(2)由于發包人施工人員指揮錯誤造成的工程質量問題，其經濟損失及有關責任由發包人承擔。

(3)發包人超過約定的支付時間不支付勞務費或決算價余款的，承包人可向發包人發出要求付款通知，發包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可延期支付發包人不按合同約定支付勞務費或決算價余款，雙方又未達成延期付款協議，承包人有權書面告知發包人理由，撤走其人員，并依法追索拖欠款及損失賠償費。

2、承包人違約責任：

(1)因承包人原因造成發包人工期延誤或工程質量嚴重不符合要求時，發包人可以終止合同，并要求承包人在_______日內退出施工現場，承包人應當退出施工現場，但發包人應在要求承包人退出施工現場的時限內，與承包人就結算事宜達成書面協議或由監理公司、發包人、承包人共同對己完成的工程量進行簽認。

(2)承包人未按發包人選定的施工隊伍進場，發包人有權要求承包人進行更換、調整，承包人無法調整時，發包人有權暫不安排施工任務(窩工損失承包人自負)，并書面通知承包人，直至終止合同。

(3)因承包人責任造成質量事故和延誤工期，其工料損失概由承包人承擔。

第十四條：合同爭議的解決

在履行合同過程中發生爭議，雙方首先進行協商，協商不成可向有關部門申請調解。當事人不愿和解、調解或和解、調解不成的，向___________人民法院起訴。

第十五條：合同的生效與終止

本合同經雙方法定代表人或委托代理人簽字蓋章后生效。法定代表人應出示身份證明，委托代理人應出示委托證明。

本合同在完成分包工作內容、結清工程決算尾款后，即宣告終止。

第十六條：本合同正本一式___份，具有同等法律效力，雙方各執___份，備案留存一份，副本____份。

發包人：_____________承包人：______________

_______年____月____日_______年____月____日