隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，越來越多的人通過合同來調和民事關系，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面我就給大家講一講優秀的合同該怎么寫，我們一起來了解一下吧。

承攬合同的管轄法院篇一

承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方

定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

第一條加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

│││││帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│180x40x200│件│10││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條加工成品質量要求：

一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

第三條原材料由甲方提供．

第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

第十二條甲方的違約責任

一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

第十三條乙方的違約責任

一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值

３０％的違約金．

三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

甲方：××縣木具廠（蓋章）

代表人：黃華新（簽名）

地址：七都鎮

電話：６６．８９７１

開戶銀行：××縣支行七都鎮營業所

帳號：１０４７５０

乙方：××縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街５號

電話：３３．７３４７

開戶銀行：××縣支行

帳號：００３４８５

一九八五年一月二十五日

承攬合同的管轄法院篇二

委托方：xx紡織器材廠（甲方）

承攬方：xxxx電鍍廠（乙方）

項目

產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架xx以上只xx萬xxxx萬xx萬淬火綜條支xx萬萬xx萬合計

乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之xx，但損壞件必須歸還甲方。

加工用鋅塊由甲方供應。

由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

完成加工后由甲方按質量標準驗收。

xxxx。

甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之xx交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

甲方：xx紡織器材廠

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號：xxxx乙方：xxxx電鍍廠

法定代表人：（蓋章）xxxx

地址：xxxxxx

銀行帳號：xxxxxxxx年xxxx月xx日

承攬合同的管轄法院篇三

訂立合同雙方：

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建筑面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，并做到“三通一平”; 辦好施工許可證。(甲方可委托乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應并交乙方簽認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作， 負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

5.……

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工后，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規范進行。

6.……

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、 ______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開戶銀行：______ 開戶銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

承攬合同的管轄法院篇四

定作人：

簽訂地點：

承攬人：

簽訂時間：年月日

第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限

加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

數量

名稱、型號單位、單價金額合計

合計人民幣金額（大寫）：

（注：空格如不夠用，可以另接）

第二條 定作人提供的材料

材料規格

計量

數量質量

提供日期

消耗定額

名稱型號單位

（注：空格如不夠用，可以另接）

第三條 承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

第四條 加工物的技術標準、質量要求：

第五條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

第六條 加工物的包裝要求及費用負擔：

第七條 定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

第八條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

第九條 定作人（是／否）允許第三人完成加工物的主要工作。

第十條 加工物的交付方式及地點：

第十一條 加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

第十二條 報酬的結算方式及期限：

第十三條 定作人在年月日前交定金（大寫）元。

第十四條 本合同解除的條件：

第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

第十六條 違約責任：

第十七條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

（一）提交仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第十八條 其他約定事項：

定作人（章）：

承攬人（章）：

住所：

住所：

法定代表人：

法定代表人：

居民身份證號碼：

居民身份證號碼：

委托代理人：

委托代理人：

電話：

電話：

開戶銀行：

開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

賬號：

賬號：

經辦人：

郵政編碼：

郵政編碼：

監制部門：

印制單位：

承攬合同的管轄法院篇五

訂立合同雙方：

承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方

定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方

甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 加工成品

┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

│品名│ 規格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備注 │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│

││ │ │ │帶抽屜│

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │

├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │

└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

第二條 加工成品質量要求：

一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

第三條 原材料由甲方提供。

第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。

第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

第十二條 甲方的違約責任

一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的'，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第十三條 乙方的違約責任

一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。

三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

第十五條 本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

甲方：縣木具廠(蓋章)

代表人：黃華新(簽名)

地址：七都鎮

電話：66.8971

開戶銀行：縣支行七都鎮營業所

帳號：104750

乙方：縣百貨公司

代表人：王新法

地址：城關中山街5號

電話：33.7347

開戶銀行：縣支行

帳號：003485

承攬合同的管轄法院篇六

甲方：_______________公司

法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

代理人：_________________

甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協議：

1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。

3、雙方無其它經濟糾紛。

4、本協議自雙方簽字后生效。

甲方：__________________有限公司

法定代表人：____________________

乙方：__________________有限公司

代理人：________________________

__________年_______月_______日

承攬合同的管轄法院篇七

簽訂合同單位：____________（以下簡稱甲乙方）簽訂條款如下：

1．產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

產品名稱

型號規模

單位

數量

單價

（元）

總價金額

交貨日期及數量

十萬千百十元角分

合計

人民幣（大寫）

2．交貨辦法

（1）交貨地點：_______________________________________________________

（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

3．付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

4．驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

5．附則

（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。

（3）本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。

（5）貨物運達站____________________________

（6）收貨人________________________________

（7）合同糾紛的處理________________________

甲及代表人：（簽字蓋章）______

乙及代表人：（簽字蓋章）________

開戶銀行：____________________ 開戶銀行：______________________

帳號：________________________ 帳號：__________________________

電話：________________________ 電話：__________________________

簽訂日期：______年____月____日

承攬合同的管轄法院篇八

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

1、工程名稱：輕型鋼架棚

2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料制品有限公司

1、面積：61.3×44.3=2715.59平方，附工程詳單，見-3

2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料（本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm）含土建。

3、工程造價165元/㎡，總造價448072.35元。

4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

5、土建工程結束后開始施工， 天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。 年內保證維護正常使用。

6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付三萬元的違約金。

本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

甲方：

乙方：

年 月 日

承攬合同的管轄法院篇九

甲方（裝修方）：____________

乙方（承攬方）：____________

甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：

一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費（也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期）。

二、裝飾施工地點：

1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90m2，室內面積84m2。

2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。

3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。

三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施

工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命健康安全等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。

四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的’損失均由乙方負責。

五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。

六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件（須與原件對照），通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。

七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。

八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方：_________乙方：_________

地址：_________地址：_________

電話：_________電話：_________

簽約代表：______蓋章簽約代表：______蓋章______

簽約日期：______簽約日期：______

承攬合同的管轄法院篇十

承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價

加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準與方法

包裝標準

包裝費承擔

加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

加工費結算辦法與時間

乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

1．甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2．甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。

6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

1．乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。

3．乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4．乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

（一）甲方：

1．甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

（二）乙方：

1．乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4．乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

1．根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

2．各方通訊地址如下：xx。

3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

2．本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

（1）提交xx仲裁委員會仲裁；

（2）依法向人民法院起訴。

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。

承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx

法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx

地址：xxxxxx地址：xxxxxx

xx年xx月xx日xx年xx月xx日

簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx

承攬合同的管轄法院篇十一

甲方(發包方)：_______________

乙方(承包方)：_______________

依照《_______________》以及相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：

施工內容施工地點施工期限：__________年_________月________日起至相應工程完工。

一、機械設備：序號__________、機械名稱__________、規格__________、型號__________、數量__________(臺)。

二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎________元/小時。

三、工程款計算方式說明

1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據，

2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。

3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。

四、支付方式

甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》

一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。

二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。

三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。

四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。

五、因故障造成機械無__________常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。

六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：

1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;

2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;

3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;

4、其他非因甲方原因造成的事故。

第四條雙方的權利和義務

一、甲方的權利和義務

1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。

2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。

3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。

4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。

5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。

6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。

二、乙方的權利和義務

1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。

2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。

3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。

5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。

任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。

一、甲方違約責任

甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。

二、乙方違約責任

1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。

2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。

3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。

4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。

5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。

一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。

第七條解決爭議的方式

本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。

1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。

2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。

3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：________________________乙方(公章)：___________________

法定代表人(簽字)：___________________法定代表人(簽字)：__________________

_________年_________月_________日_________年_________月_________日

承攬合同的管轄法院篇十二

簽定日期：xx年xx月xx日

定作方（甲方）：xxxx

電話：xxxxxx

承攬方（乙方）：xxxx

電話：xxxxxx

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

品名

規格單位數量加工費單價金額

定作方供應原材料：

原材料

規格單位數量日期成品單位耗用量

1．技術資料、圖紙提供辦法：xxxxxxxxxx。

2．產品檢驗標準和方法：xxxxxxxxxxxx。

3．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：xxxxxxxx。

4．貨款及費用結算辦法及期限：xxxxxxxxxxxx。

5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：xxxx

乙方（蓋章）：xxxx

承攬合同的管轄法院篇十三

簽定日期：__________年_____月________日

定作方（甲方）：_________

電話：________________

承攬方（乙方）：_____________________

電話：________________

經雙方協商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。

加工費______________

品名__________規格____________單位__________數量___________

單價 ____________金額____________

定作方供應原材料：

原材料____________________

規格________________________

單位_______________________

數量_______________________

日期_____________________

成品單位耗用量______________________

１．技術資料、圖紙提供辦法：_____________________。

２．產品檢驗標準和方法：_____________________。

３．交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：_____________________。

４．貨款及費用結算辦法及期限：_____________________。

５．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：