隨著法律觀念的日漸普及，我們用到合同的地方越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。合同的格式和要求是什么樣的呢？下面是小編為大家帶來的合同優秀范文，希望大家可以喜歡。

鋼結構代加工合同 鋼結構合作合同篇一

加工方：____________(簡稱乙方)

依據《中華人民共和國民法典》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

一、加工方式

甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

二、加工內容

本合同所涉之加工內容為甲方提供的_______________工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作。

三、加工工期

從乙方收到甲方的第一筆預付款之日起開始計算工期。

四、運輸方式：需方自提，運費自負。

五、結算、付款及付款方式

1、本合同簽訂后_______________萬元為定金，_________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后__________天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在________小時內到現場處理問題。

六、雙方責任甲方責任

1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前_____天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后______小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

5._________________為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后______天內付清全部貨款。

乙方責任

1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式____份。

4、______________-開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，___________________前將全部鋼構件供完。

七、質量驗收

1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在_______小時內解決。

2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在_______小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后______個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

八、違約責任

1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供______天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天_______元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為______天，超過_______天時，乙方有權向甲方索取違約金_____________元。

2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

九、保密責任

任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

十、其他約定

1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：______________

時間：_______________________

乙方(簽章)：______________

時間：_______________________

鋼結構代加工合同 鋼結構合作合同篇二

原告______________________________有限公司，住所地______________________________。

法定代表人____，董事長。

委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。

委托代理人____，男，______________________________有限公司職員，住該單位。

被告______________________________有限公司，住所地______________________________。

法定代表人____，總經理。

委托代理人____，男，______________________________公司經理，住該單位。

原告______________________________有限公司(以下簡稱原告)與被告______________________________有限公司(以下簡稱被告)加工合同糾紛一案，本院受理后，依法由代理審判員______獨任審判，公開開庭進行了審理，本案原告的委托代理人王鋒、舒暢、被告的委托代理人崔燕合到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

原告訴稱，年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作。合同訂立后，原告將需要加工的鋼板運至被告處，被告收到原告運送的材料后卻通知原告無法完成加工，讓原告運回材料，原告運回材料時發現少了______噸。原告要求被告返還鋼板______噸，賠償損失______元，訴訟費由被告承擔。

被告辯稱，原告所述與事實不符，年______月______日原告才將全部材料送到被告公司，______月______日原告通知我們不讓繼續加工，______月______日原告拉走材料，被告不存在違約，是原告違約，被告已經為原告加工材料______余噸，現被告只欠原告約______噸材料，因原告未支付被告加工費，故被告未將材料歸還原告，被告不同意原告的訴訟請求。

經審理查明：年______月______日，原告與被告訂立鋼結構委托加工合同，約定原告向被告提供材料，由被告進行加工制作，原告于年______月______日向被告提供圖紙，材料提供到被告工廠，年______月______日開始發貨，______月______日前所有構件發完。合同訂立后，原告于年______月______日至______月______日陸續將鋼材運至被告工廠，被告對部分鋼材進行了加工，年______月______日，原告開始從被告處運回鋼材(包括部分加工的鋼材)，原告未給付被告加工費。本案在審理過程中，原告表示未運回的鋼材為______噸，被告表示加工鋼材存在一定損耗，現被告處只存有已進行加工的______噸鋼材，因原告未付加工費故不同意歸還原告鋼材.原告亦表示未給付被告加工費。

上述事實有加工合同、出庫單、出入庫清點單、雙方當事人陳述等證據在案佐證。

本院認為：原、被告雙方訂立的加工合同，系雙方真實意思表示，不違反法律、法規的強制性規定，合法有效，雙方應當恪守履行。定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有留置權。因被告已經履行部分加工義務，而原告未給付被告加工費，故被告對完成的加工材料享有留置權，原告要求被告返還加工材料及賠償損失的請求，于法無據，本院不予支持。依據《中華人民共和國民法典》第二百六十四條之規定，判決如下：

駁回原告______________________________有限公司的訴訟請求。

案件受理費______元，由原告______________________________有限公司負擔(已交納)。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，交納上訴案件受理費，上訴于______市第二中級人民法院。如在上訴期滿后七日內未交納上訴費的，按自動撤回上訴處理。

代理審判員______

______年______月______日

書記員______

鋼結構代加工合同 鋼結構合作合同篇三

委托方： (以下簡稱甲方) 承包方： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就鋼結構構件加工制作事宜協商一致，訂立本合同。

第二條：工程概況

1. 工程名稱： 。

2. 工程地點： 。

3. 委 托 方： 。

4. 預估構件重量： 。

5. 工程內容：

第三條：合同范圍及簽定合同依據

1. 甲方認可的施工圖紙。

2. 甲方認可的設計變更，補充聯系單，圖紙會審紀要。

第四條：生產(加工)工作內容

1. 主鋼構： 。

2. 主鋼構除銹處理方式： 拋丸除銹 。

3. 防銹底漆涂裝要求： 。

4. 乙方負責免費裝車，甲方負責運輸，運輸費用由甲方承擔。

第五條：甲方的權利和義務

1. 甲方于 年 月 日前向乙方提交生產(加工)用施工圖紙 套。

2. 按合同規定的時間、數量、付款方式支付加工費、材料費。

3. 甲方代表有權監督加工的進度和質量。

第六條：乙方的權利和義務

1. 按時提交加工產品，并經甲方在車間驗收合格后方可出廠。

2. 按國家現行鋼結構施工驗收規范gb50205-20xx及設計圖紙要求進行生產。

第七條：加工費及付款方式、時間

1. 本生產人工費單價為： 元/噸 。

2. 材料費單價：本結構原材料按購買時雙方核定的市場價格計價。

3. 工程款支付：預付材料款70%計 元(大寫： 元整 )。

4. 提構件時付清本批鋼構件30%的余款。

5. 重量結算：按理論重量結算;材料損耗按4%計算(損耗不計入加工

6. 如圖紙變更或委托方要求變更，需另追加費用，計費標準按1、2條進行。

第八條：生產(加工)期限

1. 開工日期：以收到甲方全部圖紙及材料款到帳后第二天起計算工期。

2. 工期： 天。

3. 工廠存放期：構件完工之日起免費在廠內存放7天，超出7天每天按產品總價款的5‰收取場地占用費。

4. 遇到下列情況之一時，生產(加工)產品開工日期及產品交驗日期則相應順延或另外商定：

1)由于不可抗力或無法防止的外因影響時;

2)由于甲方的原因影響生產(加工)進度時。

第九條：違約責任

1. 由于產品質量問題，不能滿足施工圖紙要求時，應由承包方無償返工或重新提供產品。

2. 由于委托方提供的圖紙不十分正規，在承包方開始生產后仍在修改設計，由此造成的損失委托方應給予承包方相應的經濟補償，并工期順延。

第十條：其它

1. 產品經甲方驗收合格出廠后，由于運輸或其它非乙方原因而影響了質量，乙方不再承擔責任。

2. 根據本合同的約定，乙方只對甲方承擔其應盡的責任和義務，而不再與第三方發生業務關系，甲方只對乙方承擔其應盡的責任和義務，不受第三方的影響。

第十一條：附則

1. 與本合同有關的其它問題，均按《中華人民共和國合同法》的規定執行，未盡事宜，雙方協商解決。

2. 本合同一式四份，甲方各執二份。

3. 雙方代表簽章后，合同生效。

委托方： 承包方：

承辦人： 承辦人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

鋼結構代加工合同 鋼結構合作合同篇四

甲方：

乙方：

甲方將鋼結構工程委托乙方加工制作為保質按期順利完成，經雙方協商達成以下條款以便雙方信守。

一、工程名稱：鋼結構車間

二、加工形式：包工包料

三、加工范圍：鋼柱、鋼梁、天車梁、c鋼。所有構件刷灰防銹漆一遍。(以圖紙為依據)

四、工程總造價整 (小寫 元)開票方式含稅。詳細數據見報價單。

五、工程質量：根據甲方提供數據及設計方案，乙方制圖，甲方審定簽字認可，本工程按照工程質量驗收規范在乙方廠內驗收。一切數量尺寸均以圖紙為準。

六、雙方責任：乙方按甲方提供各種數據及部件加工生產不包括運輸及其它有關事項，如甲方提出特殊要求，乙方按實際造價收費。

七、加工期限：

八、結算方式：工 程 預付款為 元 整(小寫 元)，作為定金用于開工費用，余款 元整(小寫 元)，由本工程全部完成驗收合格提貨時一次付清。本工程不留質量保證金，質量以驗收合格為準。

九、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

十、雙方糾紛：如雙方發生糾紛意見，由河北省張家口市仲裁委員會協商解決。

甲方(公章) 乙方(公章)

甲方簽字：

年月日：

鋼結構代加工合同 鋼結構合作合同篇五

甲方：(發包方)

乙方： (承包方)

甲方將 鋼結構 工程鋼架制造工程交于乙方加工制造，根據合同法規定，雙方達成一致協定如下(按甲方提供圖紙)

1、型鋼總重約：t，每噸價格為：元，合計為 )

2、變截面總約：t，每噸價格為：元，合計為 )

3、行車梁總重約：，每噸價格為：，合計為(大寫： )

4、總價金額為：)

5、付款方式：鋼梁加工完成付總金額的 ，構件離廠前全部結清。

6、鋼板用料：h型鋼為產，重量按理論重量計算。鋼板料為板，濟鋼或安鋼產，并備有材質證書。

7、具體尺寸：按圖紙施工。若甲方圖紙發生變更，須提前通知乙方并提供變更書面文件，根據工程量追加費用。

8、h型鋼梁噴漆均為：

9、工期為：天，年月日至年月日甲方支付首付款次日開始計算工期。

10、構件有合格證，材料證明書。

以上h鋼結構用料，由甲乙雙方共同實際考察訂購。

在合同簽訂的時間內保證全部提貨，如甲乙雙方如有一方違約，違約責任按《中華人民共和國合同法》規定執行，乙方按雙方簽訂的圖紙加工，如出現錯誤乙方負責。 本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

鋼結構代加工合同 鋼結構合作合同篇六

甲方：(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

根據有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本著自愿、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱：

2、工程地點：

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的____________施工，鋼結構加工包括結構表面刷兩遍______漆(____色)，工程做法及選材標準詳見施工圖。委托加工數量為《______________》型廣告塔座。

2、乙方負責廣告塔鋼結構配件加工及鋼結構配件運輸、安裝。。面板、馬道、基礎、燈具由乙方自理。合同生效后，由乙方向甲方提供施工圖兩套(含鋼結構及基礎施工圖)

三、承包方式和造價：

《____________》型廣告塔座，單價每座0000.00元(大寫：__________)合計人民幣________元，大寫：________元整;

本項目由甲方以包工包料方式委托乙方加工廣告塔鋼結構及基礎施工。。

四、工程價款支付、結算方式：

付款方式：合同簽訂后甲方支付給乙方工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：________元整);鋼結構配件運到現場當天再支付工程總造價的______%，計人民幣________元(大寫：__________元整);之后每個廣告塔主體鋼結構安裝完畢，甲方再付乙方單個廣告塔網架部分總造價________元(大寫：__________元整)的____%;合計人民幣____元(大寫：____元整)座廣告塔共計________元(大寫：__________元整);3%作為乙方的保修保障金合計人民幣________元(大寫：________元整)，滿一年后七天內，甲方負責與乙方結清余款。

五、工程期限為天，其中加工配件天，運輸天，安裝天。

六、雙方責任

(一)甲方責任

1、甲方負責廣告塔(牌)的前期審批，如因甲方批準手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。協調期間停工應由甲方補償乙方施工人員誤工補助，誤工補助按每天每人____元計，工期相應順延。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場20米以內，由乙方負責其電費。甲方協助乙方選好材料堆放場地。

3、原材料堆放場地如為有償占用，由甲方負責協調乙方負責其費用;材料存放期間由乙方負責看管，如因看管不力造成丟失或損壞與甲方無關。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、甲方應按本合同及時拔付工程款項。如工程款不能及時到位，工期相應順延。造成停工待料或窩工情況，甲方負責其施工人員滯留損失。施工人員誤工每人每天元。

6、甲方負責工程價款拔付和竣工結算，負責組織工程竣工驗收。

7、如甲方未按合同約定期限支付余款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告塔(牌)進行處理或拍賣，同時此合同終止。

(二)乙方責任

1、乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容，并確保廣告塔(牌)結構安全性。廣告牌設計基本風壓為/㎡(抗風設計值為級)廣告塔質保期為年，保修期為年，在質保期如因鋼結構配件質量問題在正常使用下發生結構破壞，經檢驗屬于配件質量或設計問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確系乙方責任造成廣告塔損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

2、由于乙方原因，未能在合同規定的時間內完工，每逾期一日按工程總造價的____%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如刮風下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

5、工程質量驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款;鋼結構配件安裝完工后驗收合格日期即為保修期開始(驗收日期為);如乙方工程已竣工，書面通知甲方進行驗收，甲方在收到驗收通知5日內未驗收工程，故視為驗收通過。

6、非經甲方書面同意，乙方不得轉包工程，否則，甲方有權拒付工程款。

7、在保修期內，乙方首年對廣告塔維護、保養一次，費用由乙方承擔。以后的設施維護由甲方按使用說明書定期檢修和維護。

8、保修期內，乙方不能按照標準進行維修維護或保修質量不符合要求，甲方有權扣除保證金，直至保修質量合格。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

八、附件：

《____鋼結構廣告塔主體安裝質量驗收表》

甲方代表人簽字：乙方代表人簽字：

(蓋章)(蓋章)

年月日年月日

鋼結構代加工合同 鋼結構合作合同篇七

供方(全稱)：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

需方(全稱)：____________________________________

地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

法定代表人：____________ 職務：____________

根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：八、其他：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑒證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，并報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿易合同 ·進料加工合同

供方：________________________

代表人：_____________________

____年____月____日

需方：________________________

代表人：______________________

____年____月____日

鋼結構代加工合同 鋼結構合作合同篇八

甲方： 中國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

乙方：____國________公司，地址：________電話：________電傳：________

法定代表人：________職務：________國籍：________

雙方為開展來料加工業務，經友好協商，特訂立本合同。

第一條 加工內容

乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產品后交付乙方。

第二條 交貨

乙方在合同期間，每個月向甲方提供________原材料，并負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料后的________個月內將加工后的成品________套負責運至________港口交付乙方。

第三條 來料數量與質量

乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略) 和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料，甲方除對無法履行本合同不負責外，還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。

第四條 加工數量與質量

甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品，在乙方提出后，甲方應賠償乙方所受的損失。

第五條 加工費

甲方為乙方進行加工的加工費，在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議，但不得低于每套____ 幣____ 元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的，故在中國國內勞務費用水平有變化時，雙方將另行議定。

第六條 付款方式

乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費。

第七條 運輸與保險

乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。

第八條 不可抗力

由于戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時，該方應盡快將事故通知對方，并與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對方不得提出賠償要求

第九條 仲裁

本合同在執行期間，如發生爭議，雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決，提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為：

1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;

2.中華人民共和國法律;

3.在中國法律無明文規定時，適用國際通行的慣例。

第十條 合同有效期

本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。

第十一條 合同的續訂

本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續訂合同，可以向對方提請協商。

第十二條 合同文本與文字

本合同正本一式____ 份，甲乙雙方各執一份。

本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

第十三條 其他

1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支，在加工費以外收取，但這些費用不超過每套合同產品的____ %。

2.甲方收到原材料后，應按乙方提供的技術標準，對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準，或數量不足，在甲方向乙方提出檢驗報告后，乙方負責退換或補足。

第十四條 合同條款的變更

本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日