每個人都曾試圖在平淡的學習、工作和生活中寫一篇文章。寫作是培養人的觀察、聯想、想象、思維和記憶的重要手段。那么我們該如何寫一篇較為完美的范文呢？以下是小編為大家收集的優秀范文，歡迎大家分享閱讀。

合伙工程協議書 最新二人合伙做工程協議書篇一

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負責就 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向 甲方提供關于該工程項目的信息并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的 專業承包施工合同。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該 工程項目進行實地考察。

2、乙方向甲方提供關于該工程項目的信息真實可靠。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合 同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間勞務報酬。如 果未及時支付，則按報酬總金額的每天千分之五向乙方承擔違約金。

四、居間報酬金額、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用按

2、居間成功后，進場先付 次，分 次付完。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、合同終止 。剩余款項以 元。支付一

1、 本合同簽字生效后， 在甲方支付完乙方居間酬金后本合同自動終止。

六、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉讓。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字(或蓋x)后生效。如有違 約將承擔法律責任。附加：工程合同簽字人的承諾書一份，公司法人委托書一份。

七、爭議解決方式

1、甲乙雙方任何糾紛可通過協商解決，協商不妥，可通過當地人民法院解 決。合同簽訂地：合同簽訂日：甲方：(蓋x) 法定代表人或委托代理人： 身份證乙方：(蓋x) 法定代表人或委托代理人：身份證

合伙工程協議書 最新二人合伙做工程協議書篇二

訴人(一審原告或者被告)：_________________姓名，性別，民族，出生年月日，住址，身份證號碼，聯系方式。

被上訴人(一審被告或者原告)：_________________姓名，性別，民族，出生年月日，住址，身份證號碼，聯系方式。

上訴人與被上訴人某某糾紛一案，不服某某人民法院作出并于某年某月某日送達的(一審判決或者裁定書案號)民事判決書或者裁定書，現依法提起上訴。

上訴請求：_________________

1、撤銷一審判決并依法改判(或者對具體的改判請求寫明);

2、上訴費由被上訴人承擔。

上訴理由：_________________

主要詳述對一審法院認定的事實、適用的法律或者審判程序予以有理有據的反駁，達到二審法院改判的目的。整個上訴的核心可歸納為，“一審判決是錯誤的，上訴人對一審判決不服”

此致

_____________人民法院

附：本上訴狀副本__________份

上訴人：_________________(簽名)

_____年_____月_____日

合伙工程協議書 最新二人合伙做工程協議書篇三

合伙工程協議書的范本1

合伙人：________(以下簡稱甲方)

合伙人：________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經平等協商，就合伙承包____________工程事宜，達成如下一致，供各方信守。

一、合伙宗旨

在合法合理的前提下，搞好工程建設，進而實現各方利潤最大化。

二、合伙經營項目和范圍

合伙項目以_______________公司中標合同確認的項目內容及范圍為準;

甲、乙雙方合伙承包的項目，對外以__________________公司名義出現。

三、合伙期限

合伙期限至合伙施工的項目完工，各方結算完畢為止。

四、出資額、方式及比例

1.甲方以現金出資，出資額為人民幣________萬元。該款為起動項目的前期費用，占全部出資比例________%。

2.乙方以設備出資(含當地協調社會關系)，占________%。

五、盈余分配與債務承擔

1.盈余分配，以出資為依據，按比例分配;

2.合伙如產生債務，先由合伙財產償還;合伙財產不足清償時，以各合伙人的出資為依據，按比例承擔。

六、退伙

合伙期間，一方退伙將嚴重影響合伙項目建設進行的，不得退伙;

退伙需經對方同意，方可實行;

未經合伙人同意而自行退伙給合伙造成損失的，應進行賠償。

七、權利與義務

1.甲方為合伙期間的財務負責人，合伙項目的一切財務收入、支出均需經甲方同意方可支出與進帳;同時，甲方參與合伙項目的日常管理;

2.乙方負責項目的工程管理、設備維護及當地社會關系的協調，并參與日常管理;

3.甲、乙雙方共同決定合伙重大事項。

八、禁止行為

1.未經全體合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;

2.禁止合伙人在合伙不利時退伙。

九、合伙期滿

合伙期滿，雙方按合伙協議進行結算，盈虧均按比例承擔、分配。

十、糾紛解決

合伙人之間如發生糾紛，應共同協商，本著有利于合伙事業發展的原則予以解決。如協商不成，可以訴諸法院。

十一、生效及補充

1.本協議自各方簽字后生效，各方各執一份;

2.未盡事宜，雙方另行協商，并訂立補充協議。

合伙人：________

___年___月____日

合伙工程協議書的范本2

甲方：

乙方：

按照平等互利、團結協作、共同發展的精神，經甲乙雙方友好協商，就雙方共同參與項目施工達成如下協議條款：

第一條總則

1.1本協議為雙方一次性聯合協議。協議的各項條款僅對項目施工具有約束力。

1.2各項條款均應遵守國家頒布的各項法律、法規。

1.3合作雙方是獨立的平等伙伴，按照雙方的職責分工進行合作范圍內的經濟及生產活動。

第二條工程項目的安排及費用

2.1該工程項目全部由乙方組織施工，并承擔該項工程施工所發生的勞務費用、材料費用、機械費用、試驗費用、缺陷修補費用、保險費用、稅金以及甲方與業主簽訂的工程施工合同及往來文件中明示或暗示的所有風險和法律義務。

2.2甲乙雙方共同組成工程項目部，協調與業主及監理的關系。

2.3甲乙雙方的施工管理費用及人員工資、現場費用、差旅、通訊等費用由乙方負擔。

2.4乙方向甲方支付工程有效標價%的管理費用（不含稅金、暫定金額按實際發生計取）。管理費用支付方式：。

第三條甲方職責

3.1項目部由甲方委派項目經理及財務人員各一名，參加工程及財務管理，負責工程施工進度、質量、安全及其他管理正常工作。

3.2甲方在工程現場設立雙控銀行賬戶，取款時需經甲方加蓋公章乙方加蓋財務主管印鑒共同確認。工程計量款到位后扣除甲方管理費用，余款在三日內撥付給乙方用于工程施工。

3.3甲方在青島完稅后，甲方根據分包協議，負責向乙方出具代扣代收稅款憑證。

3.4協助乙方整理工程竣工資料。

第四條乙方職責

4.1項目部由乙方委派項目副經理，同時組織滿足工程施工所需的人員及設備，注入工程施工所需資金，工程質量以現場監理驗收為基準，以確保實施和完成合同工程及其缺陷的修復，并使人員穩定。如工程施工出現嚴重質量問題，甲方有權單方解除此協議，拒絕撥付工程進度款，并由乙方承擔違約責任。

4.2乙方所提供的人員，在施工過程中因業務素質低，不能勝任其工作的，甲方有權要求撤換。

4.3乙方對所承擔的工程任務應具有強烈的責任感，維護甲方的企業信譽。因該工程施工所產生的債權、債務由乙方負責。乙方對承擔的工程任務的工期、盾量、安全等承擔全部經濟及法律責任。

4.4乙方管理人員必須遵守甲方的各項管理制度及國家有關法律、法規，服從項目部的統一領導。

4.5支付甲方現場人員的工資、食宿、差旅及通訊等費用。

4.6乙方不得以甲方及項目部的名義賒用任何人工、材料及機械設備。

4.7乙方的財務管理實行財務自主、獨立核算，自負盈虧。

4.8本協議一式四份，甲乙雙方各執二份，簽字蓋章后生效。

甲方：

法定代表人：

委托代理人：（簽字）

年月日

乙方：

法定代表人：

委托代理人：（簽字）

年月日

合伙工程協議書的范本3

一、合伙人組成：

合伙人：姓名，性別男，現家庭住址

身份證號碼：電話：

合伙人：姓名，性別男，現家庭住址

身份證號碼：電話：

合伙人：姓名，性別男，現家庭住址

身份證號碼：，電話：

二、三名合伙人共同投資，承包一期續建建設項目工程。

工程項目名稱：目（一期續建）工程工程施工地點：

三、合伙宗旨

經雙方共同協議，在合法合理的前提下，齊抓共管，同舟共濟，為了集體利益，

舍小我，不計個人得失，發揚艱苦創業精神，共謀發展，本協議明確投資利潤分配依據。

四、盈利分配及債務（虧損）承擔

1、投資利潤與虧損分配比例：（占40%，、各占30%）工

程款收入在扣除人工、機械模板材料等直接成本后，首先用于歸還合伙人的投資本金，再分配利潤。（如項目出現虧損，按投資比例分配）

2、由于本投資金額為雙方憑各自關系四處籌借，因此出現的借支返還利息需要從三方合作項目中，根據各自股份進行單獨分別計算，采取各負其責的方法，自負盈虧。

3、每筆工程款到賬后，若需還各自債務，按投資比例進行分配。

4、在完成本工程項目過程中，三方每月最高可支取工資x元，做為自身日常開銷，三方除基本工資的開銷外，不得挪用公款，否則每次將無條件接受按所占股份比例的1%扣除，支付給守約方。

六、合伙管理及責任分工：

1、合伙事務總負責人關系和簽批工程款事宜。

2、在施工過程中的班組確定、材料采購定價等現場一切事務由三方合伙人委派

3、施工現場執行技術總負責人由

七、財務管理及制度

1、由負責現金及銀行存款管理，聘請會計一名負責帳務處理。

2、任何費用x元以內由支出方、財務負責人）簽字即可支出、報銷；支出發票及費用在x元以上（含x元），需通過三方共同簽字方可支出、報銷，若其中一方不在現場需電話通知其同意。

3、財務賬務對三方需公開、透明，每周必須三方對賬一次，時間由三方商量確定。

4、工程款到賬后，立即交由負責管理，并由聘任會計入賬。

5、在本工程結束前，工程款只能用于本工程的所有開銷，不得挪借他用。

八、退伙協議

合伙期間一方不得退出，如需退出務必由其余兩方同意方可退出。

九、權利和義務

合伙人共同協商共同管理，并參與日常事務的處理。（財務、安全、質量、進度）。

十、合伙期限

合伙期限至該工程項目結束并分配完合伙財產為止。

十一、違約責任及糾紛解決

雙方必須信守本協議，如一方違約除賠償守約方各項損失外，還應當向守約方承擔工程項目總金額的2%的違約金。若雙方發生分歧按協議解決，如不能協商解決的可上訴法院解決。

十二、組成合同的文件

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

合伙人簽字：

年月日